2024年加工承攬合同標準范文（二篇）

第7頁共7頁2024年加工承攬合同標準范文一、若定作方仍有需求，應依數(shù)補全，逾期補交部分將依據(jù)逾期交付條款處理；若定作方不再需要少交、遲交部分，承攬方應賠償因此給定作方造成的損失。二、若未按照合同規(guī)定對定作物進行包裝，需進行返修或重新包裝時，承攬方應負責相關費用并承擔返修或重新包裝的責任。若定作方選擇不要求返修或重新包裝而要求賠償損失，承攬方應償付定作方因不合格包裝與合格包裝之間的價值差額。若因包裝不符合合同規(guī)定導致定作物毀損、滅失，承攬方需賠償相應損失。三、對于逾期交付的定作物（含返修、更換、補交等），承攬方應向定作方支付違約金_____元；若合同未具體規(guī)定，則依據(jù)中國人民銀行關于延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算違約金。若以酬金計算，每逾期一天，按逾期交付部分酬金總額的千分之一支付違約金。未經定作方同意提前交付的定作物，定作方有權拒收。四、若無法交付定作物或完成工作，承攬方應支付不能交付部分價款總值____%（10%～30%）或酬金總額____%（20%～60%）的違約金。五、對于異地交付且不符合合同規(guī)定的定作物，在暫由定作方代保管期間，承攬方應償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。六、在實行代運或送貨的情況下，若錯發(fā)到達地點或接收單位（人），承攬方除需按合同規(guī)定負責將定作物運至指定地點或接收單位（人）外，還需承擔因此產生的額外運雜費和逾期交付的責任。七、因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，承攬方應賠償定作方因此遭受的損失。八、若未按合同規(guī)定的方法和期限檢驗定作方提供的原材料，或發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求后未按合同規(guī)定期限通知定作方調換、補齊，承攬方應對工作質量和數(shù)量承擔責任。九、擅自調換定作方提供的原材料或修理物零部件的，定作方有權拒收，并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重作或重新修理，承攬方應按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應賠償承攬方因此遭受的損失。二、中途廢止合同，若原材料由承攬方提供，定作方應支付未履行部分價款總值____%（10%～30%幅度）的違約金；若原材料不由承攬方提供，則支付未履行部分酬金總額____%（20%～60%幅度）的違約金。三、若未按合同規(guī)定時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，并要求定作方賠償損失；若承攬方不要求解除合同，則定作方應償付承攬方停工待料的損失，并允許交付定作物日期順延。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定支付違約金外，還應承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。若定作方超過領取期限6個月不領取定作物，承攬方有權變賣定作物，所得價款扣除報酬、保管、保養(yǎng)費用后退還給定作方；若所得少于上述費用，定作方應補足差額；若定作物無法變賣，定作方應賠償承攬方損失。五、超過合同規(guī)定日期付款的，定作方應比照中國人民銀行關于延期付款的規(guī)定向承攬方支付違約金；若以酬金計算，則每逾期一天按酬金總額的千分之一支付違約金。六、無故拒絕接收定作物的，定作方應賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、若變更交付定作物地點或接收單位（人），定作方應承擔因此產生的額外費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后可免除違約責任。若此情況發(fā)生在定作方遲延接受或無故拒收期間，定作方應承擔責任并賠償承攬方因此遭受的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，雙方應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按以下第_____項處理：1.向仲裁機關申請仲裁；2.向人民法院起訴。本合同自_____年_____月_____日起生效，至合同履行完畢時失效。合同執(zhí)行期間2024年加工承攬合同標準范文（二）合同編號：_____簽訂地點：_____簽訂日期：____年____月____日委托方：_____承攬方：_____1.項目詳情、數(shù)量、費用及交貨時間：項目名稱及描述：_____計量單位：_____數(shù)量：_____工作量：_____費用：_____交付時間：_____單價：_____總額：_____(備注：如需更多空間，可另行附加。)2.技術規(guī)范與質量標準：3.承攬方的質量保證期限及條件：4.委托方向承攬方提供技術資料、圖紙等的時間、方式及保密規(guī)定：5.承攬方使用的材料由______提供。檢驗材料的方法：_____6.承攬項目中主要工作由第三方執(zhí)行?？晌械谌酵瓿傻墓ぷ靼ǎ篲____7.工作成果的檢驗標準、方法和期限：8.結算方式及時間：9.委托方應在____年____月____日前支付定金(大寫)____元。10.委托方如欲解除承攬合同，應書面通知承攬方。11.委托方未支付費用或材料費時，承攬方有權(是/否)保留工作成果。12.違約責任：13.爭議解決方式：合同執(zhí)行中出現(xiàn)的爭議，雙方應首先通過協(xié)商解決。協(xié)商無果時，按照以下第_____種方式處理：(一)提