建筑工程掛靠合同格式模板

建筑工程掛靠合同格式模板合同編號：__________甲方（被掛靠方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（掛靠方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為具有獨(dú)立法人資格的建筑企業(yè)，具備相關(guān)資質(zhì)，愿意承擔(dān)工程責(zé)任；乙方為具備一定的施工能力和經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人或單位，愿意在甲方指導(dǎo)下進(jìn)行工程項(xiàng)目的施工。雙方為了共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程工期：__________1.6工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________二、掛靠方式2.1乙方作為甲方的一個(gè)施工隊(duì)伍，按照甲方的要求進(jìn)行施工。2.2乙方不得以任何方式對外單獨(dú)承攬工程，所有工程必須以甲方的名義進(jìn)行。2.3乙方必須接受甲方的管理，遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方的指揮。三、責(zé)任與義務(wù)3.1甲方責(zé)任與義務(wù)：（1）甲方負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的整體管理和協(xié)調(diào)，確保工程順利進(jìn)行。（2）甲方負(fù)責(zé)工程款的收付，按約定時(shí)間向乙方支付工程進(jìn)度款。（3）甲方負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)。（4）甲方負(fù)責(zé)工程安全的管理，確保工程施工過程中的安全。（5）甲方負(fù)責(zé)辦理工程所需的各種手續(xù)和證件。3.2乙方責(zé)任與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照甲方的要求，組織施工人員，保證施工力量充足。（2）乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證工程進(jìn)度，確保工程按時(shí)完成。（3）乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證工程質(zhì)量，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)。（4）乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證工程安全，確保工程施工過程中的安全。（5）乙方應(yīng)按照甲方的要求，遵守國家和地方的法律法規(guī)，履行合同約定的義務(wù)。四、合同價(jià)款及支付4.1雙方確認(rèn)，工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方按照乙方實(shí)際完成的工程量，按約定的單價(jià)和總價(jià)進(jìn)行支付。4.3甲方支付工程進(jìn)度款的比例為：__________%。4.4甲方支付工程進(jìn)度款的時(shí)間為：__________。4.5工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告書上簽字，并在簽字后的__________日內(nèi)向乙方支付剩余工程款。五、工期延誤5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方?yīng)按乙方實(shí)際損失向乙方支付賠償金。5.2由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、工程質(zhì)量及保修6.1乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。6.2工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)，直至達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按約定承擔(dān)保修責(zé)任。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2違約金的計(jì)算方式為：__________。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且保修期滿之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙2.工程預(yù)算3.施工方案4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.保修條款7.施工許可證8.資質(zhì)證書9.相關(guān)法律法規(guī)10.工程驗(yàn)收報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款，認(rèn)定為違約行為。2.甲方未按約定要求完成工程管理或協(xié)調(diào)，導(dǎo)致工程延期，認(rèn)定為違約行為。3.乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格，認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按約定時(shí)間完成工程，導(dǎo)致工期延誤，認(rèn)定為違約行為。5.雙方未按約定解決爭議，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程掛靠：指個(gè)人或單位在沒有相關(guān)資質(zhì)的情況下，以有資質(zhì)的建筑企業(yè)名義承攬工程的行為。2.工程進(jìn)度款：指按照工程實(shí)際完成情況，按照約定時(shí)間和比例支付給乙方的款項(xiàng)。3.工程質(zhì)量：指工程符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求的狀態(tài)。4.保修：指工程驗(yàn)收合格后，乙方對工程在一定期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。5.違約金：指一方違約時(shí)，按照約定或法定標(biāo)準(zhǔn)向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度款支付問題：甲方應(yīng)嚴(yán)格按照約定的時(shí)間和比例支付工程進(jìn)度款，如出現(xiàn)延遲支付，乙方可以與甲方協(xié)商解決，協(xié)商不成的可以向法院提起訴訟。2.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方修復(fù)或更換，如乙方不履行，甲方可以暫停支付工程款，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.工期延誤問題：如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)按約定向乙方支付賠償金。4.爭議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑工程分包商承攬主體工程的一部分，以主體工程方的名義進(jìn)行施工。2.個(gè)人或單位具備一定的施工能力，但缺乏相關(guān)資質(zhì)，通過掛靠有資質(zhì)的建筑企業(yè)