工程招標(biāo)文件工期承諾

工程招標(biāo)文件工期承諾合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程周期：自雙方簽訂合同之日起至工程完工交付之日止。二、工期承諾2.1乙方承諾按照合同約定的工程周期完成工程，并確保工程質(zhì)量符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。2.2乙方應(yīng)按照甲方要求，確保工程進(jìn)度與質(zhì)量，不得延誤工期。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程安全。三、違約責(zé)任3.1乙方未按照約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程預(yù)算×dailyfine比率。3.2乙方未按照約定標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。乙方承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部費用。3.3如乙方在施工過程中違反國家及地方相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致工程停工、罰款等，一切后果由乙方承擔(dān)。四、爭議解決4.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。4.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程進(jìn)度計劃表4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求5.施工方案和安全措施6.乙方資質(zhì)證明文件7.合同履行過程中產(chǎn)生的所有相關(guān)文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，即構(gòu)成工期延誤違約。2.乙方未按照約定標(biāo)準(zhǔn)完成工程，即構(gòu)成質(zhì)量違約。3.乙方在施工過程中違反國家及地方相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致工程停工、罰款等，即構(gòu)成違法行為。4.乙方未按照合同約定履行義務(wù)，甲方有權(quán)根據(jù)實際情況認(rèn)定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中委托方，負(fù)責(zé)提供工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算等，并支付乙方施工費用。2.乙方：指合同中施工方，負(fù)責(zé)按照甲方要求完成工程施工，并保證工程質(zhì)量和安全。3.工期：指合同約定的工程開始施工之日起至工程完工交付之日止的時間段。4.違約金：指乙方違反合同約定時，應(yīng)向甲方支付的賠償金。5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：指合同中約定的工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)和要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)采取加快施工進(jìn)度的措施，如有需要，甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助和支持。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如涉及返工，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費用。3.法律法規(guī)違反：乙方應(yīng)立即整改，避免類似問題再次發(fā)生，如導(dǎo)致工程停工，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。4.合同履行過程中產(chǎn)生的爭議：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑工程的施工合同，如房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝修工程等。2.適用于