2024建筑公司內部承包合同

?合同編號：__________一、工程概況1.1項目名稱：________1.2項目地點：________1.3項目規(guī)模：________1.4項目工期：自________起至________止。二、合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.2合同價格包括但不限于：施工圖紙及施工說明所示的所有工程內容的人工費、材料費、機械使用費、措施費、規(guī)費、稅金等所有費用。2.3合同價格采取固定價格方式，未經雙方協商一致，任何一方不得擅自調整。三、付款方式及進度3.1發(fā)包人應按照雙方約定的付款節(jié)點和比例，向承包人支付工程進度款。3.2工程竣工后，經雙方驗收合格，發(fā)包人應在驗收報告送達之日起________天內向承包人支付尾款。3.3付款均以人民幣支付，如需開具發(fā)票，由承包人按照稅務規(guī)定提供。四、施工及驗收4.1承包人應嚴格按照施工圖紙、施工規(guī)范及施工組織設計進行施工，確保工程質量。4.2承包人應承擔工程質量安全責任，確保工程在整個施工過程中符合國家及行業(yè)的質量安全標準。4.3工程驗收合格后，承包人應按照要求進行保修。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2承包人如未能按照約定的工期完成工程，應按照逾期天數向發(fā)包人支付逾期違約金。六、爭議解決6.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且尾款支付完畢之日終止。甲方（承包人）：________乙方（發(fā)包人）：________簽訂日期：________年________月________日注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應遵守國家的法律法規(guī)，雙方應確保合同內容的合法性。解決辦法：如合同內容違反法律法規(guī)，雙方應立即協商修改，確保合同合法有效。2.雙方應嚴格履行合同約定的義務，如有變更應協商一致。解決辦法：雙方可通過書面形式修改或補充合同內容，經雙方簽字蓋章后生效。3.合同價格及付款方式應明確，如有糾紛應按合同約定解決。解決辦法：雙方應嚴格按照合同約定的付款節(jié)點和比例支付工程進度款，如有逾期支付，應按照約定支付逾期違約金。4.工程質量應符合國家及行業(yè)的標準，如有質量問題，應按合同約定處理。解決辦法：承包人應承擔工程質量安全責任，如發(fā)生質量問題，應立即整改并承擔相應責任。5.如有違約行為，應按照合同約定承擔違約責任。解決辦法：違約方應按照合同約定支付違約金，并賠償對方造成的損失。6.合同爭議應通過友好協商解決，如協商不成，可依法向人民法院提起訴訟。解決辦法：雙方可約定合同簽訂地人民法院為管轄法院，如有爭議，可依法向該法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.承包人：指承擔工程項目施工任務的法人或其他組織。2.發(fā)包人：指委托承包人進行工程項目施工的法人或其他組織。3.合同總價：指雙方約定的完成工程項目所需支付的總費用。4.固定價格：指在合同有效期內，價格不因市場波動或其他因素而調整的價格。5.工程進度款：指根據工程項目施工進度，按照約定比例支付的合同款項。6.逾期違約金：指違約方未按約定時間支付工程進度款或尾款應支付的違約費用。7.工程驗收：指工程項目完成后，雙方按照約定標準進行的質量、安全、進度等方面的檢查、評定和認可。8.保修：指承包人對已交付的工程項目在保修期內承擔的質量問題進行維修、更換的責任。9.友好協商：指雙方在合同履行過程中，通過溝通、協商解決爭議的方式。10.違約金：指違約方因違反合同約定應支付的賠償金。應用場合：1.建筑公司與其他建筑企業(yè)或個人之間的內部承包合同。2.建筑公司與其他相關方之間的工程項目施工合同。3.各類建筑工程項目中的施工任務分包、轉包或委托合同。補充條款：1.項目范圍及具體任務的詳細描述。2.施工圖紙、施工規(guī)范及施工組織設計的提供及確認。3.工程質量、安全及環(huán)保要求的約定。4.工程變更及調整的程序和辦法。5.工程保險及意外傷害保險的購買和責任分配。6.工程資料、技術文件和竣工驗收的標準。7.工程項目的保修期限和保修內容的詳細規(guī)定。8.雙方對合同條款的解釋和補充的其他約定。附件列表：1.施工圖紙及施工說明2.工程量清