2024年安裝承攬合同樣本（二篇）

第3頁共3頁2024年安裝承攬合同樣本合同書定作方：_____________承攬方：_____________身份證號碼：_____________聯(lián)系電話：_____________鑒于承攬方同意按照定作方的要求完成特定器械的安裝工作，定作方將支付相應(yīng)報(bào)酬，雙方依據(jù)平等、自愿原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條雙方主體情況1.定作方為從事潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械銷售的個(gè)體工商戶（或公司）。2.承攬方承諾具備國家法律法規(guī)要求的安裝相應(yīng)器械的資質(zhì)。第二條承攬標(biāo)的承攬方負(fù)責(zé)潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝及必要的維修工作。第三條承攬方式1.定作方提供需安裝的器械，承攬方在指定地點(diǎn)接收后，于約定期限內(nèi)完成運(yùn)輸及安裝至指定位置。2.安裝工作完成后，經(jīng)定作方或定作方客戶驗(yàn)收合格，承攬方有權(quán)請求支付報(bào)酬。第四條承攬選擇定作方在完成器械銷售后，將通知承攬方安裝任務(wù)。若承攬方表示無法承接，定作方有權(quán)另行委托第三方完成。第五條安裝與交通工具1.安裝所需工具由承攬方自備。2.運(yùn)輸器械的交通工具亦由承攬方提供，并確保駕駛員具備合法駕駛資格。第六條安裝要求承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照器械說明書進(jìn)行安裝，避免對器械及定作方客戶的其他財(cái)產(chǎn)造成損害。如有損害，應(yīng)按市場價(jià)值賠償。第七條質(zhì)量問題處理發(fā)現(xiàn)器械質(zhì)量問題時(shí)，承攬方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知定作方并更換同等型號器械。未及時(shí)更換的，定作方有權(quán)拒絕支付報(bào)酬，并要求承攬方賠償損失。第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)安裝工作應(yīng)符合器械說明書要求，并通過定作方客戶的驗(yàn)收。第九條報(bào)酬組成與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬包括但不限于運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動報(bào)酬及合理利潤。具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)器械種類、安裝地點(diǎn)、期限等因素雙方另行協(xié)商確定。第十條報(bào)酬結(jié)算安裝工作完成且通過驗(yàn)收后，承攬方可向定作方申請結(jié)算報(bào)酬。第十一條其他約定1.本合同為繼續(xù)性合同，僅適用于承攬方按定作方要求完成安裝任務(wù)。2.承攬方在安裝過程中造成第三方或自身損害的，定作方不承擔(dān)責(zé)任。3.承攬方應(yīng)獨(dú)立完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意不得轉(zhuǎn)交第三人。4.定作方未支付報(bào)酬時(shí)，承攬方有權(quán)對器械行使留置權(quán)。5.合同爭議應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可向____區(qū)人民法院提起訴訟。6.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽字（蓋章）之日起生效。定作方（簽字或蓋章）：_____________承攬方（簽字摁?。篲____________簽訂日期：_____________2024年安裝承攬合同樣本（二）一、甲方職責(zé)與權(quán)利1.甲方須確保工程所需各類材料的充足供應(yīng)。2.甲方對承包工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)及文明施工等方面擁有監(jiān)督、檢查及追究乙方違約責(zé)任的權(quán)力。對于違反項(xiàng)目管理制度、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或安全生產(chǎn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的行為，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)就乙方給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失提出賠償要求。3.若乙方固定技術(shù)力量未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方立即退場。4.若乙方不服從項(xiàng)目部的工作安排、施工管理、安全文明施工管理或工程質(zhì)量、工期未達(dá)到項(xiàng)目部要求，甲方同樣有權(quán)解除本合同并要求乙方退場。5.乙方施工所需的手頭工具由其自行負(fù)責(zé)。甲方將無償提供大型機(jī)具的場內(nèi)水平垂直運(yùn)輸服務(wù)。乙方需妥善保管并使用甲方提供的機(jī)具，辦理領(lǐng)用簽證手續(xù)，如有丟失或損壞，需按價(jià)賠償。二、乙方責(zé)任與權(quán)利1.乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、業(yè)主及甲方的相關(guān)規(guī)章制度，確保安全、文明施工，并關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的工作。2.乙方需嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，對勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)。同時(shí)，乙方應(yīng)根據(jù)業(yè)主或甲方的計(jì)劃要求（包括調(diào)整后的計(jì)劃），合理組織、科學(xué)安排作業(yè)計(jì)劃，投入足夠的人力、物力，確保工期。對于因自身責(zé)任導(dǎo)致的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款，乙方需自行承擔(dān)。3.乙方的技術(shù)工人必須持證上崗，技工需具備職業(yè)技能操作證，特殊工種需持有特種作業(yè)操作證。否則，因此給甲方造成的損失應(yīng)由乙方賠償。4.乙方應(yīng)服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理，接受相關(guān)人員在質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理。同時(shí)，乙方需接受甲方對其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況的隨時(shí)檢查。5.乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線及已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任導(dǎo)致的損壞，乙方需自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。6.乙方應(yīng)按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具，并妥善保管、合理使用甲方提供或租賃的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。7.乙方需按照國家政策規(guī)定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動合同》，繳納社會保險(xiǎn)，并按合同約定支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇。對于勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等，乙方需自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。8.乙方應(yīng)為其施工人員配備必要的安全防護(hù)用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套等）。9.在甲方未能按時(shí)撥付工程款的情況下，乙方應(yīng)保持正常施工，不得聚眾鬧事，對甲方表示諒解。10.若因乙方違章操作或指揮導(dǎo)致質(zhì)量事故，需進(jìn)行返工，由此產(chǎn)生的人工、材料、機(jī)械等損失費(fèi)由乙方無條件賠償。三、違約責(zé)任1.本協(xié)議一經(jīng)簽訂，雙方需共同遵守，不得違約。任何一方無正當(dāng)理由違約或毀約，需向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金。2.若乙方未按本合同約定按時(shí)完工，每逾期一日需按工程款總額的1%向甲方支付違約金。3.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。如因質(zhì)量未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方需按承包的總面積每平米5元向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。若因質(zhì)量不合格導(dǎo)致返工，材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)，并需承擔(dān)因此給甲方造成的損失。4.乙方應(yīng)對施工預(yù)料采取及時(shí)清底回收利用的措施，避免浪費(fèi)。否則，乙方需按以上材料款的30%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。5.若因甲方原因?qū)е乱曳綗o法繼續(xù)施工，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失，結(jié)算已完成的工程費(fèi)用，并退還保證金，要求退場終止合同。6.因甲方材料不到位、資金不到位等原因給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、爭議解決方式甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先嘗試通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向該工程所在地人民法院提起訴訟。五、合同效力本合同自雙方代表人簽字、蓋章之日起生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后失效。六、未盡事宜對于本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議與本合