專業(yè)施工合同模板

專業(yè)施工合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

鑒于發(fā)包方擬對__________項目進(jìn)行施工建設(shè)，需委托承包方進(jìn)行專業(yè)施工，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、項目概況

1.項目名稱：__________項目

2.項目地點(diǎn)：__________

3.項目規(guī)模：__________

4.項目投資：__________

5.工期：__________

二、承包范圍及內(nèi)容

1.承包方負(fù)責(zé)本項目的全部施工工作，包括但不限于土建、安裝、裝飾、園林等工程。

2.承包方需按照國家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計文件及施工圖紙的要求進(jìn)行施工。

3.承包方需在施工過程中確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度及環(huán)保等方面的要求。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：__________

2.支付方式：按工程進(jìn)度分期支付。

（1）開工前支付：________%

（2）主體結(jié)構(gòu)封頂時支付：________%

（3）竣工驗收合格后支付：________%

四、工期及延誤責(zé)任

1.工期：__________

2.因承包方原因造成工期延誤的，每延誤一日，承包方應(yīng)向發(fā)包方支付__________元違約金。

3.因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`的，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并按照國家有關(guān)規(guī)定處理。

五、工程質(zhì)量及驗收

1.承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。

2.工程驗收：按照國家有關(guān)工程驗收規(guī)定進(jìn)行。

3.工程質(zhì)量保修：自竣工驗收合格之日起__________年內(nèi)，承包方負(fù)責(zé)保修。

六、違約責(zé)任

1.發(fā)包方違約責(zé)任：

（1）未按時支付工程款的，每延誤一日，應(yīng)向承包方支付__________元違約金。

（2）擅自變更設(shè)計、增加工程量的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。

2.承包方違約責(zé)任：

（1）未按時完成工程的，每延誤一日，應(yīng)向發(fā)包方支付__________元違約金。

（2）施工過程中造成工程質(zhì)量不合格的，承包方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償發(fā)包方損失。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設(shè)計文件及施工圖紙

2.相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)

3.雙方協(xié)商達(dá)成的其他協(xié)議文件

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

代表人（簽字）：

代表人（簽字）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于發(fā)包方擬對__________項目進(jìn)行施工建設(shè)，為保障項目質(zhì)量、進(jìn)度及安全，發(fā)包方委托監(jiān)理方對項目進(jìn)行監(jiān)督管理，同時需委托承包方進(jìn)行專業(yè)施工，三方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、項目概況

1.項目名稱：__________項目

2.項目地點(diǎn)：__________

3.項目規(guī)模：__________

4.項目投資：__________

5.工期：__________

二、三方責(zé)任及權(quán)利

1.發(fā)包方：

（1）負(fù)責(zé)項目的設(shè)計、審批及資金籌措。

（2）對項目實施過程中的各項工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）有權(quán)要求承包方及監(jiān)理方按照合同約定履行義務(wù)。

（4）有權(quán)對承包方及監(jiān)理方的違約行為進(jìn)行追責(zé)。

2.承包方：

（1）負(fù)責(zé)項目的施工工作，包括但不限于土建、安裝、裝飾、園林等工程。

（2）按照國家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計文件及施工圖紙的要求進(jìn)行施工。

（3）確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度及環(huán)保等方面的要求。

3.監(jiān)理方：

（1）對項目實施過程中的各項工作進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度及安全。

（2）對承包方及施工過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行整改、糾正。

（3）有權(quán)對承包方及施工過程中的違約行為進(jìn)行追責(zé)。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：__________

2.支付方式：按工程進(jìn)度分期支付。

（1）開工前支付：________%

（2）主體結(jié)構(gòu)封頂時支付：________%

（3）竣工驗收合格后支付：________%

四、工期及延誤責(zé)任

1.工期：__________

2.因承包方原因造成工期延誤的，每延誤一日，承包方應(yīng)向發(fā)包方支付__________元違約金。

3.因監(jiān)理方監(jiān)管不力導(dǎo)致工期延誤的，監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并向發(fā)包方支付違約金。

五、工程質(zhì)量及驗收

1.承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。

2.工程驗收：按照國家有關(guān)工程驗收規(guī)定進(jìn)行。

3.工程質(zhì)量保修：自竣工驗收合格之日起__________年內(nèi)，承包方負(fù)責(zé)保修。

六、違約責(zé)任及限制條款

1.承包方違約責(zé)任：

（1）未按時完成工程的，每延誤一日，應(yīng)向發(fā)包方支付__________元違約金。

（2）施工過程中造成工程質(zhì)量不合格的，承包方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償發(fā)包方損失。

（3）未經(jīng)發(fā)包方同意，擅自變更設(shè)計、增加工程量的，承包方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。

2.監(jiān)理方違約責(zé)任：

（1）監(jiān)管不力導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度及安全問題的，監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并向發(fā)包方支付違約金。

（2）未按時完成監(jiān)理任務(wù)的，監(jiān)理方應(yīng)向發(fā)包方支付違約金。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設(shè)計文件及施工圖紙

2.相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)

3.雙方協(xié)商達(dá)成的其他協(xié)議文件

第三方介入的意義及目的：

1.監(jiān)理方的介入，有助于保障項目質(zhì)量、進(jìn)度及安全，降低甲方風(fēng)險。

2.通過監(jiān)理方對承包方的監(jiān)督管理，提高施工效率，確保項目按期完成。

甲方權(quán)益主導(dǎo)的意義及目的：

1.甲方作為項目投資方，對項目有決定權(quán)，本合同以甲方權(quán)益為主導(dǎo)，保障甲方在項目中的權(quán)益。

2.通過對承包方及監(jiān)理方的違約及限制條款，確保項目按預(yù)期目標(biāo)實施，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“承包方”）：

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于乙方擬承擔(dān)__________項目的施工任務(wù)，為確保項目質(zhì)量、進(jìn)度及安全，乙方委托監(jiān)理方對項目進(jìn)行監(jiān)督管理，同時需與發(fā)包方簽訂施工合同，三方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、項目概況

1.項目名稱：__________項目

2.項目地點(diǎn)：__________

3.項目規(guī)模：__________

4.項目投資：__________

5.工期：__________

二、三方責(zé)任及權(quán)利

1.承包方：

（1）按照合同約定，負(fù)責(zé)項目的全部施工工作，包括但不限于土建、安裝、裝飾、園林等工程。

（2）有權(quán)要求發(fā)包方提供必要的施工條件，包括但不限于設(shè)計文件、施工圖紙、施工場地等。

（3）有權(quán)對發(fā)包方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并提出更換或索賠的要求。

2.發(fā)包方：

（1）負(fù)責(zé)項目的整體策劃、投資及資金籌措。

（2）負(fù)責(zé)與監(jiān)理方簽訂監(jiān)理合同，并確保監(jiān)理方按合同約定履行職責(zé)。

（3）負(fù)責(zé)在合同約定的期限內(nèi)支付工程款。

3.監(jiān)理方：

（1）對項目的施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全。

（2）對承包方提出的質(zhì)量、進(jìn)度及安全問題進(jìn)行評估，并向發(fā)包方提出整改意見。

（3）有權(quán)對承包方提出的變更申請進(jìn)行審查，并報發(fā)包方批準(zhǔn)。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：__________

2.支付方式：按工程進(jìn)度分期支付。

（1）開工前支付：________%

（2）主體結(jié)構(gòu)封頂時支付：________%

（3）竣工驗收合格后支付：________%

四、工期及延誤責(zé)任

1.工期：__________

2.因發(fā)包方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日，發(fā)包方應(yīng)向承包方支付__________元違約金。

3.因監(jiān)理方監(jiān)管不力導(dǎo)致工期延誤的，監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并向承包方支付違約金。

五、工程質(zhì)量及驗收

1.承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。

2.工程驗收：按照國家有關(guān)工程驗收規(guī)定進(jìn)行。

3.工程質(zhì)量保修：自竣工驗收合格之日起__________年內(nèi)，承包方負(fù)責(zé)保修。

六、違約責(zé)任及限制條款

1.發(fā)包方違約責(zé)任：

（1）未按時支付工程款的，每延誤一日，應(yīng)向承包方支付__________元違約金。

（2）擅自變更設(shè)計、增加工程量的，發(fā)包方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。

2.監(jiān)理方違約責(zé)任：

（1）監(jiān)管不力導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度及安全問題的，監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并向承包方支付違約金。

（2）未按時完成監(jiān)理任務(wù)的，監(jiān)理方應(yīng)向承包方支付違約金。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設(shè)計文件及施工圖紙

2.相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)

3.雙方協(xié)商達(dá)成的其他協(xié)議文件

乙方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為項目的施工主體，其權(quán)益在合同中得