停工補(bǔ)償協(xié)議書

停工補(bǔ)償協(xié)議書合同編號：__________停工補(bǔ)償協(xié)議書甲方：__________乙方：__________一、停工范圍及時間1.1停工范圍：根據(jù)主合同約定，本次停工范圍為__________。1.2停工時間：甲方同意自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，暫停乙方在停工范圍內(nèi)的工程施工。停工期限共計__________天。二、停工補(bǔ)償2.1甲方同意按照主合同的約定，向乙方支付停工補(bǔ)償費用。停工補(bǔ)償費用的計算方式如下：（1）以乙方在停工前一個月內(nèi)的平均每月工程進(jìn)度款為基準(zhǔn)，乘以停工天數(shù)，計算停工損失；（2）停工損失的賠償金額為：__________元/天；（3）停工補(bǔ)償費用的總金額為：__________元。2.2甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付上述停工補(bǔ)償費用。三、其他約定3.1甲方應(yīng)確保停工期間，停工范圍內(nèi)的施工現(xiàn)場的安全與管理，防止安全事故的發(fā)生。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，配合甲方完成停工期間的各項工作。3.3甲乙雙方應(yīng)積極協(xié)商解決停工期間出現(xiàn)的問題，確保工程項目的順利恢復(fù)施工。3.4本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.《工程施工合同》2.停工補(bǔ)償協(xié)議書3.工程進(jìn)度款支付憑證4.安全事故應(yīng)急預(yù)案5.施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施驗收報告6.工程項目恢復(fù)施工方案7.法律意見書二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間支付停工補(bǔ)償費用，屬于違約行為。2.乙方未按照甲方要求配合完成停工期間的各項工作，屬于違約行為。3.甲方未確保停工期間施工現(xiàn)場的安全與管理，導(dǎo)致安全事故的發(fā)生，屬于違約行為。4.乙方未按照主合同約定履行施工義務(wù)，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.停工補(bǔ)償：因甲方原因?qū)е乱曳酵９?，甲方按照約定向乙方支付的經(jīng)濟(jì)賠償。2.工程施工合同：甲方與乙方簽訂的關(guān)于工程施工的合同。3.停工范圍：根據(jù)合同約定，需要停工的施工區(qū)域。4.停工時間：甲方同意暫停乙方的施工時間。5.停工損失：乙方因停工而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付停工補(bǔ)償費用。解決辦法：乙方可以催告甲方支付，逾期不支付的，乙方有權(quán)依法向人民法院提起訴訟。2.問題：乙方未按照甲方要求配合完成停工期間的各項工作。解決辦法：甲方可以要求乙方履行合同義務(wù)，必要時可以依法解除合同。3.問題：甲方未確保停工期間施工現(xiàn)場的安全與管理。解決辦法：甲方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理，防止安全事故的發(fā)生。4.問題：安全事故的發(fā)生導(dǎo)致工程無法按期恢復(fù)施工。解決辦法：甲乙雙方應(yīng)積極協(xié)商，制定恢復(fù)施工方案，確保工程順利恢復(fù)施工。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方因特殊原因要求乙方暫停工程施工。2.乙方因甲方原因?qū)е峦９?，需要甲方支付停工補(bǔ)償。3.甲乙雙方就停工補(bǔ)償事宜進(jìn)行協(xié)商。4.甲方未按照約定時間支付停工補(bǔ)償費