廣東省施工合同模板模板

廣東省施工合同模板模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方需要進行（具體工程名稱）的建設(shè)，乙方愿意為甲方提供施工服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：（具體工程名稱）

1.2工程地點：（具體工程地點）

1.3工程規(guī)模：（具體工程規(guī)模）

1.4工程內(nèi)容：（具體工程內(nèi)容）

1.5工程造價：（具體工程造價）

二、施工期限

2.1施工開始日期：（具體日期）

2.2施工結(jié)束日期：（具體日期）

三、施工范圍及質(zhì)量標準

3.1施工范圍：乙方根據(jù)甲方要求，負責（具體工程范圍）的施工。

3.2質(zhì)量標準：乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)標準、規(guī)范和甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。

四、施工進度及節(jié)點

4.1施工進度安排：乙方應(yīng)根據(jù)工程實際情況，編制詳細的施工進度計劃，并報送甲方審核。

4.2節(jié)點驗收：乙方應(yīng)按照施工進度計劃，在約定的時間內(nèi)完成工程節(jié)點，并通知甲方進行驗收。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：乙方根據(jù)施工進度及節(jié)點驗收結(jié)果，向甲方提交工程款支付申請，甲方應(yīng)在收到申請后（具體時間）內(nèi)支付相應(yīng)款項。

5.2付款比例：按照工程進度及節(jié)點驗收結(jié)果，甲方應(yīng)支付以下比例的工程款：

（1）開工前支付：（具體比例）；

（2）主體結(jié)構(gòu)完成時支付：（具體比例）；

（3）安裝工程完成時支付：（具體比例）；

（4）竣工驗收合格后支付：（具體比例）。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：

（1）未按時支付工程款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期支付金額的（具體比例）計算；

（2）未按時驗收工程的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期驗收天數(shù)計算；

（3）因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`的，應(yīng)向乙方支付延誤工期賠償金，賠償金按延誤工期計算。

6.2乙方違約責任：

（1）未按時完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按延誤工期計算；

（2）工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方應(yīng)負責返工、補修，直至達到合同約定的質(zhì)量標準；

（3）因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`的，應(yīng)向甲方支付延誤工期賠償金，賠償金按延誤工期計算。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向（具體法院名稱）提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范

2.施工進度計劃

3.質(zhì)量保證書

4.安全生產(chǎn)許可證

5.其他相關(guān)資料

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

丙方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于甲方需要進行（具體工程名稱）的建設(shè)，乙方愿意為甲方提供施工服務(wù)，丙方作為第三方擔保主體，為乙方的施工質(zhì)量及工程進度提供擔保。雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：（具體工程名稱）

1.2工程地點：（具體工程地點）

1.3工程規(guī)模：（具體工程規(guī)模）

1.4工程內(nèi)容：（具體工程內(nèi)容）

1.5工程造價：（具體工程造價）

二、施工期限及節(jié)點

2.1施工開始日期：（具體日期）

2.2施工結(jié)束日期：（具體日期）

2.3工程節(jié)點：（具體工程節(jié)點及驗收時間）

三、施工范圍及質(zhì)量標準

3.1施工范圍：乙方根據(jù)甲方要求，負責（具體工程范圍）的施工。

3.2質(zhì)量標準：乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)標準、規(guī)范和甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。

四、丙方責任

4.1丙方作為第三方擔保主體，對乙方的施工質(zhì)量及工程進度承擔擔保責任。

4.2丙方應(yīng)確保乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量標準完成工程，如乙方違約，丙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：乙方根據(jù)施工進度及節(jié)點驗收結(jié)果，向甲方提交工程款支付申請，甲方應(yīng)在收到申請后（具體時間）內(nèi)支付相應(yīng)款項。

5.2付款比例：按照工程進度及節(jié)點驗收結(jié)果，甲方應(yīng)支付以下比例的工程款：

（1）開工前支付：（具體比例）；

（2）主體結(jié)構(gòu)完成時支付：（具體比例）；

（3）安裝工程完成時支付：（具體比例）；

（4）竣工驗收合格后支付：（具體比例）。

六、甲方權(quán)益

6.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量標準完成工程。

6.2甲方有權(quán)對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督，并對乙方的工作提出合理建議。

6.3甲方有權(quán)要求丙方在乙方違約時承擔相應(yīng)的法律責任。

6.4甲方有權(quán)在乙方違約的情況下解除合同，并要求乙方賠償損失。

七、乙方違約責任

7.1乙方未按時完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按延誤工期計算。

7.2工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方應(yīng)負責返工、補修，直至達到合同約定的質(zhì)量標準。

7.3乙方因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`的，應(yīng)向甲方支付延誤工期賠償金，賠償金按延誤工期計算。

八、丙方違約責任

8.1丙方未履行擔保責任的，應(yīng)向甲方承擔相應(yīng)的法律責任。

8.2丙方在履行擔保責任過程中，如有欺詐、隱瞞等行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向（具體法院名稱）提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范

2.施工進度計劃

3.質(zhì)量保證書

4.安全生產(chǎn)許可證

5.其他相關(guān)資料

第三方介入的意義和目的：

1.保障甲方權(quán)益，確保工程質(zhì)量和進度。

2.增加施工過程中的信任度，降低風險。

3.提高工程項目的整體管理水平。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.確保工程按照預(yù)期目標完成，滿足甲方需求。

2.有效控制工程成本，提高投資效益。

3.建立良好的合作關(guān)系，為今后的合作奠定基礎(chǔ)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“乙方”）：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

丙方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于乙方具備（具體工程名稱）所需的施工資質(zhì)和經(jīng)驗，甲方希望委托乙方進行工程建設(shè)，丙方作為第三方擔保主體，為乙方的履約能力提供擔保。雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：（具體工程名稱）

1.2工程地點：（具體工程地點）

1.3工程規(guī)模：（具體工程規(guī)模）

1.4工程內(nèi)容：（具體工程內(nèi)容）

1.5工程造價：（具體工程造價）

二、施工期限及節(jié)點

2.1施工開始日期：（具體日期）

2.2施工結(jié)束日期：（具體日期）

2.3工程節(jié)點：（具體工程節(jié)點及驗收時間）

三、施工范圍及質(zhì)量標準

3.1施工范圍：乙方根據(jù)甲方要求，負責（具體工程范圍）的施工。

3.2質(zhì)量標準：乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)標準、規(guī)范和甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。

四、丙方責任

4.1丙方作為第三方擔保主體，對乙方的履約能力承擔擔保責任。

4.2丙方應(yīng)確保乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量標準完成工程，如乙方違約，丙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：乙方根據(jù)施工進度及節(jié)點驗收結(jié)果，向甲方提交工程款支付申請，甲方應(yīng)在收到申請后（具體時間）內(nèi)支付相應(yīng)款項。

5.2付款比例：按照工程進度及節(jié)點驗收結(jié)果，甲方應(yīng)支付以下比例的工程款：

（1）開工前支付：（具體比例）；

（2）主體結(jié)構(gòu)完成時支付：（具體比例）；

（3）安裝工程完成時支付：（具體比例）；

（4）竣工驗收合格后支付：（具體比例）。

六、乙方權(quán)益

6.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間、質(zhì)量標準支付工程款。

6.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件，包括但不限于圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工場地等。

6.3乙方有權(quán)在工程進度和質(zhì)量管理方面享有獨立決策權(quán)，甲方應(yīng)予以尊重。

6.4乙方有權(quán)在合同履行過程中，對甲方的要求提出合理異議。

七、甲方違約責任

7.1甲方未按時支付工程款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期支付金額的（具體比例）計算。

7.2甲方未按時提供施工條件的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按延誤工期計算。

7.3甲方違反合同約定，對乙方造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任。

八、丙方違約責任

8.1丙方未履行擔保責任的，應(yīng)向乙方承擔相應(yīng)的法律責任。

8.2丙方在履行擔保責任過程中，如有欺詐、隱瞞等行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向（具體法院名稱）提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范

2.施工進度計劃

3.質(zhì)量保證書

4.安全生產(chǎn)許可證

5.