商用廚房設備招投標文件

商用廚房設備招投標文件合同編號：__________甲方（招標方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（投標方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方擬進行商用廚房設備采購，乙方愿意參加此次招投標活動，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條貨物內(nèi)容及數(shù)量1.1貨物名稱：商用廚房設備1.2貨物數(shù)量：詳見招標文件1.3質(zhì)量標準：符合國家及行業(yè)相關標準第二條交貨期限2.1乙方應按照甲方要求，在合同簽訂后__個工作日內(nèi)將貨物送達甲方指定地點。2.2乙方應保證在交付貨物時，貨物的質(zhì)量、功能及外觀應符合本合同約定的要求。第三條價格及支付方式3.1雙方約定貨物價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后__個工作日內(nèi)，甲方支付貨物總價的__%；（2）貨物送達并驗收合格后，甲方支付貨物總價的__%；（3）剩余的__%作為質(zhì)保金，在合同到期后__個月內(nèi)無質(zhì)量問題的情況下一次性支付給乙方。3.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付或其他雙方約定的方式。第四條質(zhì)量保證4.1乙方應保證貨物的質(zhì)量、功能及外觀符合本合同約定的要求。4.2乙方應自貨物交付之日起提供__個月的免費質(zhì)保期。質(zhì)保期內(nèi)，因貨物質(zhì)量問題導致的故障，乙方應負責免費維修或更換。4.3質(zhì)保期滿后，乙方提供的維修服務應按照雙方約定的費用進行。第五條違約責任5.1乙方未按照本合同約定時間、數(shù)量及質(zhì)量要求交付貨物，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為本合同貨物總價的__%。5.2甲方未按照本合同約定時間支付貨款，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金為本合同貨物總價的__%。5.3雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六條保密條款6.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條不可抗力7.1因不可抗力導致一方不能履行或部分履行本合同的，受影響的一方應立即通知對方，并在__個工作日內(nèi)提供相關證明文件。7.2受影響的一方應盡力克服不可抗力，減少損失，并在不可抗力結(jié)束后__個工作日內(nèi)繼續(xù)履行本合同。7.3因不可抗力導致本合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同，并互相承擔相應的責任。第八條合同的變更、解除與終止8.1雙方同意，合同的變更、解除與終止，應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。8.2合同解除或終止后，乙方應按照甲方要求將已交付的貨物退回，甲方應退還乙方已支付的貨款（扣除乙方已享有的質(zhì)保金）。第九條爭議解決9.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。9.2雙方同意，訴訟過程中，本合同繼續(xù)履行，除非法院另有判決。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本合同約定的貨物交付日期止。甲方（招標方）：__________乙方（投標方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.招標文件2.投標文件3.商用廚房設備技術參數(shù)說明書4.貨物運輸單據(jù)5.質(zhì)量檢驗報告6.付款憑證7.合同履行憑證8.不可抗力證明文件9.法院判決書或調(diào)解書二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定時間、數(shù)量及質(zhì)量要求交付貨物，視為違約。2.甲方未按照合同約定時間支付貨款，視為違約。3.雙方未按照合同約定履行其他義務，視為違約。4.違約行為的認定：根據(jù)合同條款和相關法律法規(guī)，對違約行為進行認定。三、法律名詞及解釋：1.商用廚房設備：指用于商業(yè)烹飪的廚房設備和工具。2.招投標：指招標方發(fā)布招標公告，邀請潛在投標方參加投標，通過評審選定中標方的過程。3.質(zhì)保期：指貨物交付后，乙方提供免費維修或更換的期限。4.違約金：指違約方應支付給守約方的經(jīng)濟損失賠償。5.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.貨物交付延誤：解決辦法：與乙方溝通，要求盡快交付貨物；如有違約金條款，可要求支付違約金。2.貨物質(zhì)量問題：解決辦法：及時與乙方溝通，要求更換或維修；如有質(zhì)保期條款，可要求在質(zhì)保期內(nèi)解決。3.付款延誤：解決辦法：與甲方溝通，要求盡快支付貨款；如有滯納金條款，可要求支付滯納金。4.合同履行過程中發(fā)生爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.餐飲行業(yè)：如酒店、餐廳、食堂等采購廚房設備。2.