代工合同（2024年版）

代工合同（2024年版）合同編號：__________

甲方（以下簡稱“委托方”）與乙方（以下簡稱“承攬方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就委托方委托乙方進行產(chǎn)品代工生產(chǎn)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確委托方與承攬方之間的權(quán)利義務關(guān)系，確保產(chǎn)品代工生產(chǎn)的順利進行，保障雙方合法權(quán)益，實現(xiàn)合作共贏。

二、簽訂背景

鑒于委托方具備一定的產(chǎn)品研發(fā)能力，但缺乏生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，委托方擬將產(chǎn)品生產(chǎn)任務委托給承攬方，由承攬方負責產(chǎn)品代工生產(chǎn)。

三、合同主體

（一）委托方：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

（二）承攬方：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

四、合同內(nèi)容

（一）產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量及交貨期限

1.產(chǎn)品規(guī)格：____________________

2.產(chǎn)品數(shù)量：____________________

3.交貨期限：____________________

（二）產(chǎn)品代工費用

1.產(chǎn)品代工費用為：____________________元人民幣。

2.付款方式：____________________

3.付款期限：____________________

（三）產(chǎn)品質(zhì)量標準

1.產(chǎn)品質(zhì)量標準參照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行。

2.如因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，由承攬方承擔全部責任。

（四）知識產(chǎn)權(quán)

1.本合同涉及的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)資料等知識產(chǎn)權(quán)歸委托方所有。

2.承攬方未經(jīng)委托方同意，不得擅自使用、復制、泄露或轉(zhuǎn)讓上述知識產(chǎn)權(quán)。

五、違約責任

1.雙方應嚴格履行本合同各項條款，如一方違約，應承擔相應的違約責任。

2.違約責任包括但不限于：賠償對方因此遭受的損失、支付違約金等。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

合同編號：__________

主要條款：

第一條服務內(nèi)容

1.1本合同中，承攬方應按照委托方提供的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)要求、生產(chǎn)工藝等，進行產(chǎn)品代工生產(chǎn)。

1.2承攬方應確保產(chǎn)品代工生產(chǎn)過程中的原材料、輔料、包裝材料等符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。

1.3承攬方應按照委托方的要求，完成產(chǎn)品代工生產(chǎn)的全部工序，包括但不限于：原材料采購、加工、裝配、檢驗、包裝等。

第二條質(zhì)量標準

2.1產(chǎn)品質(zhì)量應符合國家標準、行業(yè)標準或雙方約定的質(zhì)量標準。

2.2承攬方應建立完善的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品代工生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。

2.3委托方有權(quán)對承攬方生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽樣檢驗，檢驗不合格的產(chǎn)品應按約定進行整改或退貨。

第三條價格支付

3.1產(chǎn)品代工費用由雙方在合同中約定，包括但不限于原材料費、加工費、包裝費等。

3.2付款方式：委托方應在產(chǎn)品代工完成后，根據(jù)承攬方提供的發(fā)票及相關(guān)憑證，按約定的付款比例支付代工費用。

3.3付款期限：委托方應在收到承攬方提供的發(fā)票及相關(guān)憑證后的十個工作日內(nèi)支付代工費用。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容、產(chǎn)品技術(shù)資料、商業(yè)秘密等負有保密義務。

4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用對方的商業(yè)秘密。

4.3本保密條款在本合同終止后仍有效。

第五條違約責任

5.1如因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品代工生產(chǎn)延誤，每延誤一天，承攬方應向委托方支付延誤費用，延誤費用按合同約定代工費用的一定比例計算。

5.2如因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不符合約定，承攬方應負責無償修理或更換，直至滿足委托方要求。

5.3如因委托方原因?qū)е庐a(chǎn)品代工生產(chǎn)延誤，委托方應向承攬方支付違約金，違約金按合同約定代工費用的一定比例計算。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同期限

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年。

第八條合同解除

8.1本合同在下列情況下可予解除：

（1）一方嚴重違約，經(jīng)另一方書面通知后仍不履行或繼續(xù)違約的；

（2）因不可抗力導致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意解除的；

（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第九條合同終止

9.1本合同期滿或雙方約定的其他終止條件成就時，合同終止。

第十條其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務的進一步詳細說明：

一、委托方權(quán)利與義務

1.1權(quán)利：

（1）要求承攬方按照約定的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量標準進行代工生產(chǎn)；

（2）對承攬方生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并對檢驗不合格的產(chǎn)品提出整改要求；

（3）在合同履行過程中，對承攬方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督，確保生產(chǎn)符合合同約定；

（4）在合同終止后，享有對產(chǎn)品設(shè)計的知識產(chǎn)權(quán)。

1.2義務：

（1）按照合同約定支付代工費用；

（2）提供完整的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)資料和生產(chǎn)要求；

（3）對承攬方在生產(chǎn)過程中提出的問題給予及時回復；

（4）遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標準；

（5）在合同終止后，承擔因產(chǎn)品代工生產(chǎn)產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)責任。

二、承攬方權(quán)利與義務

2.1權(quán)利：

（1）按照委托方提供的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)要求進行代工生產(chǎn)；

（2）在產(chǎn)品代工生產(chǎn)過程中，對原材料、輔料、包裝材料等進行采購；

（3）在合同履行過程中，對生產(chǎn)過程中的問題提出建議和解決方案；

（4）在合同終止后，享有對產(chǎn)品代工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)秘密的保密權(quán)。

2.2義務：

（1）按照合同約定的時間、數(shù)量和質(zhì)量標準完成產(chǎn)品代工生產(chǎn)；

（2）確保原材料、輔料、包裝材料等符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準；

（3）建立完善的質(zhì)量管理體系，確保生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制；

（4）在接到委托方的要求后，及時進行產(chǎn)品檢驗，對不合格產(chǎn)品進行整改；

（5）在合同終止后，對產(chǎn)品代工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)秘密承擔保密義務；

（6）對委托方提供的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)予以保護，未經(jīng)委托方同意不得泄露或使用。

三、合作方式

3.1雙方應保持良好的溝通，確保在合同執(zhí)行過程中，對任何問題能夠及時溝通解決。

3.2雙方應按照合同約定的時間、地點進行會議或協(xié)商，就產(chǎn)品代工生產(chǎn)的有關(guān)事宜進行溝通。

3.3雙方應相互支持，共同推進產(chǎn)品代工生產(chǎn)的順利進行。

3.4雙方應尊重對方的合法權(quán)益，不得損害對方的商業(yè)利益。

3.5雙方應遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，誠信經(jīng)營，共同維護市場經(jīng)濟秩序。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務

4.1雙方應按照合同約定的時間、地點、方式和數(shù)量交付產(chǎn)品。

4.2委托方有權(quán)對承攬方生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽樣檢驗，承攬方應予以配合。

4.3承攬方應按照委托方的要求，對產(chǎn)品代工生產(chǎn)過程中的問題進行整改。

4.4雙方應按照合同約定的付款方式、期限支付代工費用。

4.5雙方應遵守合同約定的保密條款，不得泄露對方商業(yè)秘密。

4.6雙方應按照合同約定的質(zhì)量標準進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4.7雙方應按照合同約定的期限完成產(chǎn)品代工生產(chǎn)任務。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同可自動續(xù)簽，續(xù)簽期限由雙方另行協(xié)商確定。

二、合同的變更

2.1本合同的任何變更，必須以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。

2.3合同變更不影響已經(jīng)履行的合同義務和已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利。

三、合同的終止條件

3.1合同在以下情況下終止：

（1）合同期滿，且雙方未續(xù)簽合同；

（2）因一方違約，另一方根據(jù)合同約定或法律規(guī)定行使解除權(quán)；

（3）因不可抗力導致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意終止；

（4）合同約定的其他終止條件成就。

四、合同的解除

4.1雙方可以在以下情況下解除合同：

（1）一方違約，另一方給予書面通知后，違約方未在合理期限內(nèi)糾正違約行為；

（2）合同目的無法實現(xiàn)，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意解除；

（3）因不可抗力導致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意解除；

（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。

五、爭議解決機制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3爭議解決過程中，雙方應保持合作態(tài)度，避免采取可能損害對方利益的行為。

六、法律適用

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2如合同內(nèi)容涉及國際法律，則適用國際慣例和雙方協(xié)商一致選擇的法律。

七、管轄法院

7.1雙方因本合同發(fā)生的任何爭議，應提交合同簽訂地人民法院管轄。

八、合同效力

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力，對雙方均有約束力。

8.2如本合同任何條款與法律、法規(guī)相抵觸，則該條款無效，但不影響其他條款的效力。

8.3本合同未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致的原則處理。

合同簽字、蓋章位置及日期：

一、委托方簽字、蓋章位置及日期

1.1委托方代表（簽字）：

________________________

簽字日期：_