生態(tài)園苗圃施工協議

生態(tài)園苗圃施工協議合同編號：__________生態(tài)園苗圃施工協議與鑒于：甲方為生態(tài)園的所有人，擬對生態(tài)園內的苗圃進行施工；乙方具有相關施工資質，愿意承攬該項施工工程。雙方本著平等互利的原則，經充分協商，達成如下協議：一、工程內容1.1乙方承攬的工程為生態(tài)園苗圃的施工，包括但不限于場地平整、綠化種植、澆水設施安裝等。1.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工。1.3乙方應保證施工質量，確保苗圃內的植物生長良好。二、工程期限2.1乙方的施工期限為____年__月__日至____年__月__日。2.2乙方如因不可抗力等原因導致施工進度延誤，應提前通知甲方，并采取措施減少損失。三、工程價款3.1乙方向甲方提供的工程價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。3.2甲方分期向乙方支付工程價款，具體支付方式和時間由雙方另行簽訂補充協議。四、質量保證4.1乙方應對施工的苗圃質量承擔責任，自工程驗收合格之日起至少保證____年。4.2乙方在質量保證期內，如苗圃出現質量問題，應負責及時修復或更換。五、工程驗收5.1工程完成后，甲方應組織驗收。5.2乙方應按照甲方提供的驗收標準進行自檢，確保工程質量。5.3驗收合格后，甲方應在驗收報告上簽字確認，并支付剩余工程價款。六、違約責任6.1乙方如未按照約定時間完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為工程價款的__%。6.2甲方如未按照約定時間支付工程價款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__%。七、爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.生態(tài)園苗圃施工圖紙2.施工技術要求說明3.乙方施工資質證明文件4.工程驗收標準5.工程價款支付時間表6.違約金計算公式7.爭議解決方式的相關法律文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，認定為違約行為。2.甲方未按約定時間支付工程價款，認定為違約行為。3.乙方未按照施工圖紙和技術要求進行施工，認定為違約行為。4.乙方未保證苗圃質量，導致植物生長不良，認定為違約行為。5.甲方未履行合同約定的驗收義務，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.生態(tài)園苗圃施工協議：甲方與乙方簽訂的關于苗圃施工的合同文件。2.施工圖紙：甲方提供的設計圖紙，用于指導乙方施工。3.施工技術要求：甲方對乙方施工過程中應遵守的技術標準和要求。4.乙方施工資質：乙方具備的承攬施工工程的資格和能力。5.工程驗收：甲方對乙方施工完成的工程進行檢查，以確認工程質量的過程。6.工程價款：乙方為完成施工工程應得的報酬。7.違約金：違約方應向守約方支付的賠償金。8.滯納金：未按約定時間支付款項的一方應支付的逾期利息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應及時通知甲方，并采取措施減少損失。2.工程質量問題：乙方應負責修復或更換，確保苗圃正常生長。3.甲方支付滯后：乙方可與甲方協商支付事宜，必要時可依法申請支付。4.爭議解決：雙方可先協商解決，協商不成時可向甲方所在地法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為生態(tài)園所有人，擬對苗圃進行施工。2.乙方具備相關施工資質，愿意承攬該項施工工程。3.雙方達成協議，明確工程內容、期限、價款等事