廣州市建設(shè)工程施工合同樣本

合同編號(hào)：__________廣州市建設(shè)工程施工合同第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：_______元（大寫(xiě)：_______________________元整）第二條施工期限本工程的施工期限為_(kāi)___個(gè)月，自開(kāi)工之日起算。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到____等級(jí)。第四條施工費(fèi)用及支付方式4.1雙方約定，本工程的施工費(fèi)用為_(kāi)___元（大寫(xiě)：_______________________元整）。（1）工程開(kāi)工前，甲方支付施工費(fèi)用的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付施工費(fèi)用的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到100%時(shí)，甲方支付施工費(fèi)用的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，待工程驗(yàn)收合格后支付。4.3甲方付款后，乙方應(yīng)向甲方提供等額的正規(guī)發(fā)票。第五條施工許可及手續(xù)5.1乙方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理本工程所需的施工許可證、臨時(shí)用地、臨時(shí)用電等手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。5.2乙方應(yīng)在工程開(kāi)工前向甲方提供相關(guān)手續(xù)的辦理情況。第六條工程變更6.1甲方如有需要變更工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)提前____天以書(shū)面形式通知乙方。6.2乙方收到甲方變更通知后，應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)估，并在____天內(nèi)向甲方提交變更后的工程報(bào)價(jià)。6.3甲乙雙方就工程變更的內(nèi)容、費(fèi)用和工期等達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，作為本合同的附件。第七條工程驗(yàn)收及保修7.1本工程驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和最終驗(yàn)收。7.2初步驗(yàn)收在工程進(jìn)度達(dá)到100%時(shí)進(jìn)行，由甲乙雙方共同參加。7.3最終驗(yàn)收在工程竣工后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，由甲乙雙方共同參加。7.4工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按照雙方約定的保修期限和保修范圍承擔(dān)保修責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。8.2甲方逾期支付工程款，應(yīng)當(dāng)按照同期銀行貸款利率支付乙方利息。8.3乙方逾期交付工程，應(yīng)當(dāng)按照同期銀行貸款利率支付甲方利息，并按照逾期交付部分工程造價(jià)的____%支付違約金。第九條爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且質(zhì)量保證金支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)：1.合同的簽訂應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，確保雙方權(quán)益的合法性。2.明確工程項(xiàng)目的各項(xiàng)細(xì)節(jié)，包括工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模和預(yù)算等。3.約定合理的施工期限，確保工程按計(jì)劃進(jìn)行。4.確定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量符合要求。5.明確施工費(fèi)用及支付方式，確保雙方利益的均衡。6.施工方需負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。7.工程變更時(shí)，雙方需書(shū)面確認(rèn)，并簽訂變更協(xié)議。8.嚴(yán)格工程驗(yàn)收和保修程序，確保工程質(zhì)量的可靠性。9.違約方需承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金和賠償損失。10.約定爭(zhēng)議解決方式，確保爭(zhēng)議的合法解決。解決辦法：1.雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，履行合同義務(wù)。2.發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，嘗試友好協(xié)商解決。3.如協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)依法提供證據(jù)，證明自己的權(quán)益。5.法院將根據(jù)法律規(guī)定和合同約定，判決違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.判決生效后，雙方應(yīng)按照判決結(jié)果履行合同義務(wù)。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調(diào)整建筑活動(dòng)中產(chǎn)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.施工許可證：為建設(shè)單位進(jìn)行建筑活動(dòng)的法律憑證，由建設(shè)行政主管部門頒發(fā)。4.臨時(shí)用地：為建設(shè)單位在建設(shè)過(guò)程中臨時(shí)使用的土地。5.臨時(shí)用電：為建設(shè)單位在建設(shè)過(guò)程中臨時(shí)使用的電力。6.違約金：違約方按照合同約定向守約方支付的金錢賠償。7.質(zhì)量保證金：為確保工程質(zhì)量，由施工方暫時(shí)保留的一部分工程款項(xiàng)。8.友好協(xié)商：雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，通過(guò)溝通、協(xié)商解決問(wèn)題。9.訴訟：當(dāng)事人依法向人民法院請(qǐng)求保護(hù)自己合法權(quán)益的行為。10.證據(jù)：用來(lái)證明事實(shí)、理由和主張的材料。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.甲方為政府機(jī)關(guān)或公共機(jī)構(gòu)，乙方為私營(yíng)企業(yè)場(chǎng)合描述：甲方作為政府機(jī)關(guān)或公共機(jī)構(gòu)，對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度有特殊要求，乙方作為私營(yíng)企業(yè)，需嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行施工。補(bǔ)充條款：雙方約定，乙方應(yīng)優(yōu)先使用環(huán)保材料和節(jié)能技術(shù)，同時(shí)按照甲方的工作時(shí)間和休息時(shí)間進(jìn)行施工，減少對(duì)甲方正常工作的影響。2.甲方為中小企業(yè)，乙方為大型施工企業(yè)場(chǎng)合描述：甲方作為中小企業(yè)，對(duì)成本控制有較高要求，乙方作為大型施工企業(yè)，需在保證質(zhì)量的前提下盡量降低成本。補(bǔ)充條款：雙方約定，乙方應(yīng)在合同簽訂后____天內(nèi)向甲方提交詳細(xì)的施工預(yù)算，并在施工過(guò)程中定期向甲方報(bào)告工程進(jìn)度和費(fèi)用支出情況。3.甲方為個(gè)人，乙方為家庭裝修公司場(chǎng)合描述：甲方作為個(gè)人，對(duì)家居環(huán)境有較高要求，乙方作為家庭裝修公司，需按照甲方的要求進(jìn)行施工。補(bǔ)充條款：雙方約定，乙方應(yīng)尊重甲方的生活方式和個(gè)人喜好，按照甲方的要求進(jìn)行施工，并在施工過(guò)程中保持