施工合同中工程類別

施工合同中工程類別合同編號：_______________________簽訂地點：_______________________簽訂日期：_______________________甲方：_______________________地址：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方施工事宜達成如下協(xié)議。第一條施工內(nèi)容與范圍a.甲方委托乙方負責______________項目的施工任務(wù)。①施工項目包括但不限于土建工程、裝修工程、電氣設(shè)備安裝等。②乙方需按甲方要求，確保工程的質(zhì)量、進度與安全。③所有施工細節(jié)、材料采購等需由乙方根據(jù)甲方批準的計劃執(zhí)行。④若甲方有額外要求，需書面通知乙方，乙方可根據(jù)實際情況調(diào)整施工計劃。b.乙方應(yīng)依據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙和施工計劃開展工作。①設(shè)計圖紙、施工方案及相關(guān)技術(shù)文件由甲方提前提供。②乙方必須嚴格按照圖紙和方案進行施工，保證施工質(zhì)量。③甲方有權(quán)對施工進度和質(zhì)量進行監(jiān)督與檢查。④乙方應(yīng)按時向甲方報告施工進展情況，遇到問題應(yīng)及時溝通解決。c.甲方對乙方施工過程中的任何變更提出要求時，乙方應(yīng)作出響應(yīng)。①變更內(nèi)容需經(jīng)甲方書面確認，并按甲方要求實施。②變更項目產(chǎn)生的額外費用由甲乙雙方協(xié)商確定。③乙方應(yīng)合理控制變更費用，并提供變更預(yù)算。④甲方如未及時確認變更內(nèi)容，乙方可按原計劃施工。第二條工程質(zhì)量與驗收a.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國家相關(guān)規(guī)范和標準。①乙方需按照相關(guān)建筑標準與技術(shù)規(guī)范進行施工。②工程質(zhì)量應(yīng)通過相關(guān)質(zhì)量檢測并獲得合格報告。③在施工過程中，乙方應(yīng)保持施工現(xiàn)場整潔、安全，避免對周圍環(huán)境造成污染。④乙方要定期進行自檢，并向甲方報告檢驗結(jié)果。b.甲方有權(quán)對工程的進度、質(zhì)量進行檢查與監(jiān)督。①甲方可派遣專業(yè)人員進行現(xiàn)場檢查。②乙方應(yīng)配合甲方檢查，提供相關(guān)的施工記錄和質(zhì)量檢測報告。③甲方對驗收不合格的項目有權(quán)要求乙方返工或整改。④如乙方未按時整改，甲方可要求延遲工期，并有權(quán)追究相應(yīng)責任。c.工程竣工后，雙方應(yīng)共同進行工程驗收。①乙方應(yīng)提前向甲方提出驗收申請，甲方安排驗收時間。②驗收合格后，雙方簽署工程竣工報告，作為合同履行的依據(jù)。③驗收過程中若發(fā)現(xiàn)問題，乙方需在規(guī)定的時間內(nèi)整改。④竣工驗收合格后，甲方支付剩余款項。第三條合同金額與支付方式a.本合同總金額為______________元。①合同金額為雙方確認的最終金額，包括所有施工費用及相關(guān)費用。②如發(fā)生合同外的費用變更，雙方需進行書面確認，并按變更金額調(diào)整合同總金額。③甲方不得無故拒絕支付施工費用。④乙方應(yīng)按合同約定的方式和時間點提供符合要求的發(fā)票。b.支付方式為分期付款，具體如下：①首期付款為合同金額的30%，支付時間為合同簽訂后5個工作日內(nèi)。②第二期付款為合同金額的40%，支付時間為工程完成50%時。③第三期付款為合同金額的20%，支付時間為工程完工后，驗收合格前。④剩余的10%在甲方驗收合格后的30個工作日內(nèi)支付。c.甲方應(yīng)按期支付合同款項，逾期支付應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。①逾期支付每延期一天，甲方應(yīng)支付合同金額0.5%的違約金。②乙方有權(quán)暫停施工，直至甲方支付到期款項。③甲方未支付款項超過30日，乙方可解除合同，要求甲方賠償損失。④乙方有權(quán)保留對工程的所有權(quán)，直至款項支付完畢。第四條工期與延期a.施工工期自合同簽訂之日起______________天。①工期包括所有施工環(huán)節(jié)，包括準備、施工、驗收等環(huán)節(jié)。②如乙方需延長工期，應(yīng)提前向甲方書面申請并說明原因。③工期延長不應(yīng)影響甲方的使用計劃。④甲方不得無故要求乙方提前完成施工任務(wù)。b.如遇不可抗力因素，工期可適當延長。①不可抗力包括自然災(zāi)害、政策變化等非人為因素。②乙方應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證明材料。③延期的時間按實際影響施工的天數(shù)計算。④雙方應(yīng)友好協(xié)商，達成延期的具體方案。c.乙方未按期完成施工任務(wù)，應(yīng)支付違約金。①違約金為每天合同金額的0.5%。②如果工期延誤超過30天，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。③雙方應(yīng)根據(jù)實際情況，進行合理的違約金協(xié)商。④甲方可根據(jù)延誤的具體情況決定是否繼續(xù)履行合同。第五條保密條款a.雙方應(yīng)對本合同涉及的所有商業(yè)秘密和技術(shù)資料保密。①保密內(nèi)容包括但不限于設(shè)計方案、工程計劃、技術(shù)數(shù)據(jù)、施工方法等。②未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將保密信息泄露給第三方。③如有泄密行為，違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。④雙方應(yīng)對保密內(nèi)容采取有效措施，防止泄露。b.保密義務(wù)在合同履行完畢后仍然有效。①雙方應(yīng)在合同終止后的五年內(nèi)繼續(xù)保密。②合同終止后，乙方不得使用甲方提供的技術(shù)和資料。③雙方應(yīng)立即銷毀所有包含保密信息的文件和資料。④保密義務(wù)違反者應(yīng)承擔法律責任。c.保密義務(wù)不適用于公開信息或雙方事先書面同意披露的信息。①若保密信息已公開，泄密方不再承擔保密義務(wù)。②任何一方在法律要求下必須披露信息的，應(yīng)提前通知對方。③雙方應(yīng)共同商議披露方式，盡量減少泄密損害。④如有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，無法解決的可通過法律途徑解決。第六條爭議解決a.合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。①雙方應(yīng)在30日內(nèi)通過協(xié)商達成一致。②若無法達成一致，任何一方可提交法院解決。③爭議解決時，合同應(yīng)繼續(xù)履行，除非法律另有規(guī)定。④雙方應(yīng)在爭議解決期間繼續(xù)履行除爭議事項外的其他合同條款。b.爭議發(fā)生地為甲方所在地法院。①法院將依法處理雙方之間的合同爭議。②如甲方所在地法院無法管轄，雙方應(yīng)協(xié)商確定合適的管轄法院。③雙方應(yīng)按法院判決執(zhí)行，避免因爭議影響工程進度。④法院判決結(jié)果對雙方具有法律效力。c.雙方應(yīng)