2024小工程施工合同書范本

?合同編號：__________鑒于甲方為履行合同目的，需要乙方提供相關的小工程施工服務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條工程價款2.1乙方向甲方提供的工程價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。2.2工程價款的支付方式為：____。第三條乙方的義務3.1乙方應按照甲方的要求，按時完成工程施工。3.2乙方應保證工程質量，確保工程安全。3.3乙方應按照合同約定的時間、地點、質量標準完成工程，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。第四條甲方的義務4.1甲方應按照合同約定的時間、地點、質量標準向乙方支付工程價款。4.2甲方應協助乙方完成工程施工，提供必要的施工條件。4.3甲方應對乙方施工過程中出現的問題給予及時解決。第五條違約責任5.1乙方未按照約定的時間、地點、質量標準完成工程的，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定的時間、地點、質量標準向乙方支付工程價款的，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事項及解決辦法：1.工程質量問題：乙方應保證工程質量，如出現質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用。若因乙方原因導致工程質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。解決辦法：乙方應加強質量控制，確保工程質量。一旦發(fā)現質量問題，乙方應立即采取措施予以修復，并承擔相應費用。對于因質量問題導致的損失，乙方應根據實際情況進行賠償。2.工程進度延誤：乙方如未按照約定的時間完成工程，應支付違約金。違約金計算方式為：每延誤一天，乙方應支付合同總價款的千分之五作為違約金。解決辦法：乙方應合理安排施工進度，確保按期完成工程。如因特殊情況導致工程進度延誤，乙方應及時與甲方溝通，尋求延期施工的機會。乙方應按照約定支付違約金。3.合同爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法：在合同履行過程中，雙方應積極溝通，妥善解決爭議。如協商無果，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟，尋求法律途徑解決爭議。涉及的法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔發(fā)包人義務的一方。2.乙方：指合同中承擔承包人義務的一方。3.工程價款：指乙方完成工程施工所需支付的金額。4.違約金：指一方違反合同約定時，應支付給另一方的經濟賠償。5.工程質量：指工程滿足規(guī)定要求的基本特性，包括安全性、可靠性、適用性、耐久性等。6.工程工期：指合同約定的乙方完成工程施工的時間。7.合同爭議：指合同雙方在履行合同過程中產生的意見分歧或矛盾。8.友好協商：指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過相互尊重、平等對話的方式尋求解決方案。9.人民法院：指中華人民共和國人民法院，是國家審判機關。應用場合：1.小型建筑工程的施工合同，如室內裝修、外墻粉刷、園林綠化等。2.臨時性工程或單項工程的合作協議，如臨時搭建、活動布置等。3.需要明確工程質量、工期及價款支付等條款的施工合同。補充條款：1.工程變更：如工程內容、工程量、工程工期等發(fā)生變更時，雙方應簽訂補充協議，明確變更內容及其影響。2.不可抗力：因不可抗力導致工程無法正常進行時，雙方應協商調整工程工期和價款支付等事項。4.保密條款：雙方應對合同內容和工程施工過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。5.爭端解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭端，應通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提