承攬合同范例 拆除

承攬合同范例拆除第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方拆除工程項目的相關(guān)事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1甲方委托乙方拆除的工程項目位于__________，拆除范圍包括__________。

1.2拆除工程量約__________平方米，拆除物包括__________。

二、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方負責提供拆除工程所需的場地、設(shè)施、設(shè)備等條件；

（2）甲方負責對拆除工程進行監(jiān)督，確保乙方按照合同約定進行施工；

（3）甲方負責支付乙方拆除工程款項。

2.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方負責按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成拆除工程；

（2）乙方負責拆除過程中采取必要的安全措施，確保施工安全；

（3）乙方負責清理拆除現(xiàn)場，將拆除物按照甲方要求進行處置；

（4）乙方負責按照合同約定，向甲方提交拆除工程進度報告及竣工報告。

三、工程進度與驗收

3.1拆除工程分為__________個階段，每個階段工期為__________天。

3.2乙方應(yīng)在每個階段完成后，向甲方提交階段驗收申請。甲方應(yīng)在收到驗收申請后__________個工作日內(nèi)進行驗收。

3.3驗收合格后，甲方應(yīng)在__________個工作日內(nèi)向乙方支付相應(yīng)階段的工程款項。

四、工程款項及支付方式

4.1拆除工程總造價為人民幣__________元。

4.2甲方應(yīng)按照以下方式支付工程款項：

（1）合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，甲方支付乙方人民幣__________元；

（2）拆除工程每個階段完成后，甲方支付乙方人民幣__________元；

（3）拆除工程竣工后，甲方支付乙方剩余款項。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

5.2若乙方未按合同約定完成拆除工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的工程款項。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及其他

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.3附件：

（1）拆除工程量清單；

（2）拆除工程安全措施及應(yīng)急預(yù)案；

（3）拆除工程進度計劃表。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：__________法定代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保護自身合法權(quán)益，確保拆除工程項目的順利進行，特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目管理及協(xié)調(diào)主體參與甲方與乙方（以下簡稱“乙方”）簽訂的承攬合同?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方及丙方充分協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1甲方委托乙方拆除的工程項目位于__________，拆除范圍包括__________。

1.2拆除工程量約__________平方米，拆除物包括__________。

二、合同主體及職責

2.1甲方作為委托方，負責提供拆除工程所需的場地、設(shè)施、設(shè)備等條件，并對拆除工程進行監(jiān)督。

2.2乙方作為承包方，負責按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成拆除工程，并采取必要的安全措施。

2.3丙方作為項目管理及協(xié)調(diào)主體，負責對拆除工程進行全程監(jiān)督、協(xié)調(diào)和驗收，確保工程進度和質(zhì)量。

三、丙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1丙方權(quán)利：

（1）對乙方施工過程中的安全、質(zhì)量、進度進行監(jiān)督；

（2）對拆除工程進行驗收，確保符合相關(guān)法律法規(guī)和甲方要求；

（3）對乙方違約行為進行處理，并有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)責任。

3.2丙方義務(wù)：

（1）在工程實施過程中，為甲方、乙方提供必要的協(xié)調(diào)和支持；

（2）對拆除工程進行全程跟蹤，確保工程進度和質(zhì)量；

（3）在工程完成后，向甲方提交工程驗收報告。

四、甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方權(quán)利：

（1）對拆除工程進行監(jiān)督，確保工程進度和質(zhì)量；

（2）在丙方驗收合格后，向乙方支付工程款項；

（3）對乙方違約行為進行處理，并有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)責任。

4.2甲方義務(wù)：

（1）為乙方提供拆除工程所需的場地、設(shè)施、設(shè)備等條件；

（2）按照合同約定支付工程款項；

（3）在丙方驗收合格后，辦理工程移交手續(xù)。

五、乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方權(quán)利：

（1）按照合同約定完成拆除工程；

（2）在工程完成后，向丙方提交工程竣工報告；

（3）在丙方驗收合格后，向甲方提交工程結(jié)算報告。

5.2乙方義務(wù)：

（1）按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成拆除工程；

（2）采取必要的安全措施，確保施工安全；

（3）清理拆除現(xiàn)場，將拆除物按照甲方要求進行處置。

六、違約責任

6.1若乙方未按合同約定完成拆除工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的工程款項。

6.2若丙方未按照約定履行職責，甲方有權(quán)要求丙方承擔相應(yīng)責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

九、第三方介入的意義和目的

9.1第三方丙方的介入，旨在確保拆除工程項目的順利進行，提高工程質(zhì)量和施工效率。

9.2甲方為主導的目的和意義在于保障自身合法權(quán)益，確保工程進度和質(zhì)量，降低施工風險。

十、甲方權(quán)益保障條款

10.1甲方有權(quán)對丙方的監(jiān)督工作進行指導和監(jiān)督，確保丙方按照合同約定履行職責。

10.2甲方有權(quán)要求丙方在工程實施過程中提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)。

10.3甲方有權(quán)要求丙方在工程完成后，對拆除工程進行全面的評估和總結(jié)，為今后類似工程提供借鑒。

十一、乙方違約及限制條款

11.1若乙方在工程實施過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或安全事故，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔相應(yīng)責任。

11.2乙方在工程實施過程中，未經(jīng)甲方同意，不得擅自變更工程設(shè)計和施工方案。

11.3乙方在工程實施過程中，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得進行任何違法行為。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身合法權(quán)益，確保承攬工程項目的順利進行，特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目監(jiān)管及協(xié)調(diào)主體參與甲方與乙方簽訂的承攬合同?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方及丙方充分協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1甲方委托乙方進行承攬工程，工程內(nèi)容為__________，工程地點位于__________。

1.2承攬工程量約__________平方米，具體工程內(nèi)容詳見附件一。

二、合同主體及職責

2.1甲方作為委托方，負責提供承攬工程所需的場地、設(shè)施、設(shè)備等條件，并對工程進度和質(zhì)量進行監(jiān)督。

2.2乙方作為承攬方，負責按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工程，并確保工程符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。

2.3丙方作為項目監(jiān)管及協(xié)調(diào)主體，負責對承攬工程進行全程監(jiān)管、協(xié)調(diào)和驗收，確保工程進度和質(zhì)量符合合同約定。

三、丙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1丙方權(quán)利：

（1）對乙方施工過程中的進度、質(zhì)量、安全進行監(jiān)督；

（2）對工程進行驗收，確保符合相關(guān)法律法規(guī)和甲方要求；

（3）對乙方違約行為進行處理，并有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)責任。

3.2丙方義務(wù)：

（1）在工程實施過程中，為甲方、乙方提供必要的協(xié)調(diào)和支持；

（2）對承攬工程進行全程跟蹤，確保工程進度和質(zhì)量；

（3）在工程完成后，向甲方提交工程驗收報告。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1乙方權(quán)利：

（1）在丙方監(jiān)管合格后，向甲方提交工程進度報告和竣工報告；

（2）在工程完成后，按照合同約定向甲方收取工程款項；

（3）在工程實施過程中，如遇不可抗力等因素導致工程延誤，有權(quán)要求甲方延長工期或調(diào)整工程款項。

4.2乙方義務(wù)：

（1）按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工程；

（2）采取必要的安全措施，確保施工安全；

（3）在工程實施過程中，對現(xiàn)場進行合理管理和維護。

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方的權(quán)利：

（1）對乙方施工過程中的進度、質(zhì)量、安全進行監(jiān)督；

（2）在丙方驗收合格后，支付乙方工程款項；

（3）對乙方違約行為進行處理，并有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)責任。

5.2甲方的義務(wù)：

（1）按照合同約定，及時提供工程所需的場地、設(shè)施、設(shè)備等條件；

（2）按照合同約定支付工程款項；

（3）在工程完成后，按照合同約定辦理工程移交手續(xù)。

六、違約責任

6.1若甲方未按合同約定提供工程所需的場地、設(shè)施、設(shè)備等條件，導致工程延誤，乙方有權(quán)要求甲方承擔相應(yīng)責任。

6.2若甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權(quán)暫停工程或解除合同，并要求甲方支付違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

九、乙方為主導的目的和意義