建筑裝修合同范本格式

合同編號(hào)：__________建筑裝修合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同金額2.1本工程裝修合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報(bào)價(jià)包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等。第三條合同工期3.1工程開工日期：____年____月____日。3.2工程竣工日期：____年____月____日。3.3工期順延的情況：（1）不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤；（2）甲方變更設(shè)計(jì)、方案或施工范圍，導(dǎo)致工期延誤；（3）甲方延遲支付工程進(jìn)度款，導(dǎo)致工期延誤；（4）其他雙方協(xié)商確定的工期順延情況。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和雙方約定的質(zhì)量要求。4.2乙方應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙、施工方案和規(guī)范要求進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)一定的保修責(zé)任，具體保修期限和范圍按國家規(guī)定和雙方約定執(zhí)行。第五條付款方式5.1甲方按工程進(jìn)度支付乙方工程款，具體付款比例和時(shí)間雙方協(xié)商確定。5.2付款方式分為銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式，具體方式由雙方協(xié)商確定。5.3工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第六條違約責(zé)任6.1甲方逾期支付工程款，應(yīng)按同期銀行貸款利率支付乙方利息。6.2乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式雙方協(xié)商確定。6.3雙方違反合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且款項(xiàng)結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.甲方應(yīng)確保工程項(xiàng)目的合法性，如有變更設(shè)計(jì)、方案或施工范圍，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.乙方應(yīng)按照約定時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，如有工期延誤或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取補(bǔ)救措施。3.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付工程款，如有逾期支付，應(yīng)支付相應(yīng)利息。4.雙方應(yīng)妥善保管合同副本，未經(jīng)對方同意，不得泄露合同內(nèi)容。5.在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.爭議解決：合同爭議通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.工期延誤：因不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，雙方協(xié)商確定工期順延；甲方變更設(shè)計(jì)、方案或施工范圍，導(dǎo)致工期延誤的，乙方有權(quán)要求順延工期，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。3.質(zhì)量問題：工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)損失。4.工程款支付：甲方逾期支付工程款，乙方有權(quán)按同期銀行貸款利率收取利息。如甲方延遲支付導(dǎo)致乙方損失，乙方有權(quán)要求甲方賠償。法律名詞解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.工程驗(yàn)收：指工程完成后，甲方對工程質(zhì)量、功能、安全性等進(jìn)行檢查、測試和評估的過程。3.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.保修：指乙方對工程在一定期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)修復(fù)和維護(hù)。5.訴訟：指當(dāng)事人通過法院解決爭議的一種方式。補(bǔ)充條款：1.特殊場合：甲方要求乙方在合同約定的工期外加班完成工程。補(bǔ)充條款：如甲方要求乙方在合同約定的工期外加班完成工程，應(yīng)向乙方支付加班費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)和支付時(shí)間由雙方協(xié)商確定。2.特殊場合：甲方要求乙方使用特定的材料或工藝。補(bǔ)充條款：如甲方要求乙方使用特定的材料或工藝，甲方應(yīng)提供相關(guān)材料或工藝的詳細(xì)說明和技術(shù)要求。如有額外費(fèi)用，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.特殊場合：工程驗(yàn)收不合格，乙方需返工。補(bǔ)充條款：如工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工，直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)損失。返工期間，甲方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持和配合。4.特殊場合：甲方延遲支付工程款。補(bǔ)充條款：如甲方延遲支付工程款，乙方有權(quán)按同期銀行貸款利率收取利息。如甲方延遲支付導(dǎo)致乙方損失，乙方有權(quán)要求甲方賠償。甲方延遲