版裝飾補充協(xié)議

版裝飾補充協(xié)議合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：一、主合同的履行1.1甲方應按照主合同約定的時間、質量、標準完成版裝飾工程。1.2乙方應按照主合同約定的時間、方式支付甲方版裝飾工程款項。二、額外工作及費用2.1甲方在履行主合同過程中，如因乙方原因導致額外工作量的產生，甲方有權要求乙方按照主合同約定的費率支付額外工作費用。2.2甲方在履行主合同過程中，如因不可抗力導致額外工作量的產生，甲方有權要求乙方適當增加額外工作費用。三、工期延誤3.1甲方如因不可抗力原因導致工期延誤，應立即通知乙方，并采取合理措施減少工期延誤。3.2甲方如因其他原因導致工期延誤，應按照主合同約定的違約金條款承擔違約責任。四、解除合同4.1雙方同意，在主合同履行過程中，如一方嚴重違約，另一方有權解除合同。4.2解除合同后，甲方應按照主合同約定的方式退還乙方已支付的款項，并承擔相應違約責任。五、爭議解決5.1雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本補充協(xié)議與主合同具有同等法律效力，如有沖突，以本補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.《版裝飾合同》2.版裝飾工程設計方案3.版裝飾工程預算書4.版裝飾工程進度計劃5.版裝飾工程驗收標準6.版裝飾工程款項支付憑證7.版裝飾工程變更協(xié)議8.版裝飾工程違約金計算公式9.相關法律法規(guī)證明文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照主合同約定的時間、質量、標準完成版裝飾工程，視為違約。2.乙方未按照主合同約定的時間、方式支付甲方版裝飾工程款項，視為違約。3.甲方未按照主合同約定履行額外工作，視為違約。4.甲方未按照主合同約定履行工期延誤的義務，視為違約。5.甲方未按照主合同約定退還乙方已支付款項，視為違約。6.甲方、乙方未按照主合同約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.版裝飾工程：指根據甲方要求，對建筑物進行內部和外部裝飾的設計和施工活動。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。3.違約金：指一方違約時，按照主合同約定向另一方支付的賠償金。4.工期延誤：指因甲方原因導致工程進度推遲的情況。5.履行：指合同雙方按照合同約定完成各自的權利和義務的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按期完成工程：甲方應按照主合同約定支付違約金，并根據實際情況采取措施減少工期延誤。2.乙方未按期支付款項：乙方應按照主合同約定支付違約金，并在約定時間內補繳款項。3.工程質量不符合約定：甲方有權要求乙方按照主合同約定進行整改或重新施工。4.發(fā)生爭議：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于甲方為版裝飾工程提供設計、施工服務，乙方為工程支付款項的場景。2.適用于甲方因不可抗力導致工期延誤，需要與乙方協(xié)商解決的場景。3.適用