建筑工程公司2024年度彩鋼房施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

建筑工程公司2024年度彩鋼房施工合同范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方名稱及地址1.2承包方名稱及地址1.3彩鋼房定義及施工范圍第二條合同金額與支付方式2.1合同金額2.2支付方式及時間表第三條工程質(zhì)量與標準3.1工程質(zhì)量標準3.2質(zhì)量驗收程序第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結(jié)束日期4.3延期條款第五條施工材料與設(shè)備5.1材料與設(shè)備供應(yīng)方5.2材料與設(shè)備質(zhì)量標準第六條施工安全與環(huán)保6.1安全施工規(guī)定6.2環(huán)保要求與措施第七條違約責(zé)任7.1發(fā)包方違約責(zé)任7.2承包方違約責(zé)任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2訴訟或仲裁地點及法院第九條合同的變更與終止9.1合同變更程序9.2合同終止條件第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2泄露后果第十一條不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力后果第十二條合同的生效、修改與解除12.1合同生效條件12.2合同修改程序12.3合同解除條件第十三條其他條款13.1雙方約定的其他事項第十四條合同的簽署與份數(shù)14.1合同簽署日期14.2合同份數(shù)及保存方第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方名稱及地址地址：1.2承包方名稱及地址地址：1.3彩鋼房定義及施工范圍彩鋼房是指采用彩色涂層鋼板作為墻體及屋面材料，以輕鋼結(jié)構(gòu)為骨架，通過組裝而成的一種新型房屋。施工范圍包括但不限于：彩鋼房的設(shè)計、材料采購、施工、驗收、培訓(xùn)、售后服務(wù)等。第二條合同金額與支付方式2.1合同金額2.2支付方式及時間表（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付合同金額的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同金額的30%；（3）工程驗收合格后，支付合同金額的20%；（4）剩余的20%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題支付。第三條工程質(zhì)量與標準3.1工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和設(shè)計要求。3.2質(zhì)量驗收程序工程驗收分為中間驗收和竣工驗收。中間驗收由雙方共同進行，竣工驗收在工程完成后進行，驗收不合格的工程，承包方應(yīng)負責(zé)整改，直至達到驗收標準。第四條施工期限4.1施工開始日期雙方協(xié)商確定具體的施工開始日期。4.2施工結(jié)束日期合同約定的施工期限為（天），即從施工開始日期起算，至施工結(jié)束日期止。4.3延期條款（1）如因不可抗力原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方應(yīng)協(xié)商順延工期；（2）如因承包方原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪綉?yīng)支付違約金，違約金為合同金額的1%；（3）如因發(fā)包方原因?qū)е鹿こ萄悠?，發(fā)包方應(yīng)支付違約金，違約金為合同金額的1%。第五條施工材料與設(shè)備5.1材料與設(shè)備供應(yīng)方承包方負責(zé)采購施工所需的材料與設(shè)備，并保證材料與設(shè)備的質(zhì)量。5.2材料與設(shè)備質(zhì)量標準材料與設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和設(shè)計要求。第六條施工安全與環(huán)保6.1安全施工規(guī)定承包方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和發(fā)包方的要求進行安全施工。6.2環(huán)保要求與措施承包方應(yīng)遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，做好施工現(xiàn)場的環(huán)保工作，防止環(huán)境污染。第八條違約責(zé)任8.1發(fā)包方違約責(zé)任發(fā)包方違反合同約定，導(dǎo)致工程無法正常進行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向承包方支付違約金，違約金為合同金額的1%。8.2承包方違約責(zé)任承包方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量、進度等方面出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向發(fā)包方支付違約金，違約金為合同金額的1%。第九條爭議解決9.1爭議解決方式（1）向合同簽訂地的人民法院提起訴訟；（2）提交合同約定的仲裁委員會進行仲裁。9.2訴訟或仲裁地點及法院訴訟或仲裁地點為合同簽訂地人民法院或仲裁委員會。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。10.2泄露后果如有泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，向受損方支付賠償金，賠償金金額為受損方損失的3倍。第十一條不可抗力11.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。11.2不可抗力后果由于不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決辦法，根據(jù)情況部分或全部免除責(zé)任。第十二條合同的生效、修改與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同修改程序合同修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。12.3合同解除條件合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十三條其他條款13.1雙方約定的其他事項雙方在合同履行過程中，如有其他事項需要約定，可在本合同附件中予以明確。第十四條合同的簽署與份數(shù)14.1合同簽署日期本合同于____年____月____日簽署。14.2合同份數(shù)及保存方本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同份數(shù)及保存方如下：甲方執(zhí)份：乙方執(zhí)份：第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1第三方定義第三方是指除甲乙雙方外，參與合同履行過程的各方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、施工分包方等。1.2第三方責(zé)任劃分第三方介入時，應(yīng)明確其責(zé)任范圍和責(zé)任限額，避免因責(zé)任劃分不清晰導(dǎo)致的糾紛。第二條第三方介入程序2.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入，并簽訂書面協(xié)議。2.2第三方職責(zé)第三方應(yīng)按照合同約定和國家相關(guān)法律法規(guī)，履行其職責(zé)，確保工程質(zhì)量、進度和安全。2.3第三方報酬第三方完成職責(zé)后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定支付第三方報酬。第三條第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過程中，因其過錯導(dǎo)致?lián)p失的最大賠償金額。3.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方根據(jù)合同金額、工程風(fēng)險等因素協(xié)商確定，并在合同中予以明確。3.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額如需調(diào)整，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并報送相關(guān)監(jiān)管部門備案。第四條第三方違約處理4.1第三方違約行為第三方未按照合同約定履行職責(zé)，或存在過錯導(dǎo)致工程損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2違約責(zé)任承擔(dān)第三方違約責(zé)任由甲乙雙方根據(jù)合同約定和實際損失協(xié)商確定。4.3違約金支付第三方違約金支付標準為合同金額的1%，具體金額由甲乙雙方協(xié)商確定。第五條第三方權(quán)益保護5.1第三方權(quán)益保障甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得擅自變更、解除第三方合同。5.2第三方合同解除如甲乙雙方確需解除與第三方的合同，應(yīng)提前通知第三方，并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。5.3第三方權(quán)益爭議解決第三方權(quán)益爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向人民法院提起訴訟或提交仲裁委員會進行仲裁。第六條第三方監(jiān)督與檢查6.1第三方監(jiān)督甲乙雙方應(yīng)加強對第三方的監(jiān)督，確保第三方按照合同約定履行職責(zé)。6.2第三方檢查甲乙雙方有權(quán)對第三方的工作進行檢查，第三方應(yīng)予以配合。6.3第三方整改第三方如存在問題，甲乙雙方有權(quán)要求第三方進行整改。第七條合同的變更與解除7.1合同變更如因第三方介入導(dǎo)致合同變更，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。7.2合同解除如因第三方介入導(dǎo)致合同解除，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并報送相關(guān)監(jiān)管部門備案。第八條合同的簽署與份數(shù)8.1合同簽署日期本附加條款于____年____月____日簽署。8.2合同份數(shù)及保存方本附加條款一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同份數(shù)及保存方如下：甲方執(zhí)份：乙方執(zhí)份：第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同主體及定義附件二：合同金額與支付方式附件三：工程質(zhì)量與標準附件四：施工期限附件五：施工材料與設(shè)備附件六：施工安全與環(huán)保附件七：違約責(zé)任附件八：爭議解決附件九：合同的變更與解除附件十：其他條款附件一的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細列出合同主體（甲乙雙方）的名稱、地址等信息，以及彩鋼房的定義和施工范圍。附件二的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細規(guī)定合同金額的計算方式、支付時間及支付方式，如有分期支付，應(yīng)明確每期的支付金額及時間。附件三的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細列出工程質(zhì)量的標準和要求，包括材料的質(zhì)量、施工工藝等，并有相應(yīng)的驗收程序。附件四的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)明確施工的開始日期和結(jié)束日期，并規(guī)定延期的條件和違約金的標準。附件五的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細列出施工所需的材料和設(shè)備，包括型號、數(shù)量、質(zhì)量標準等，并有相應(yīng)的供應(yīng)方信息。附件六的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細規(guī)定施工安全的要求和環(huán)保的措施，包括施工現(xiàn)場的安全管理、環(huán)保標準等。附件七的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細列出違約的行為和違約責(zé)任的承擔(dān)方式，包括違約金的標準和支付方式。附件八的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細規(guī)定爭議解決的方式和法院或仲裁委員會的選擇，如有調(diào)解，應(yīng)明確調(diào)解的程序和機構(gòu)。附件九的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細列出合同變更和解除的條件和程序，包括變更和解除的協(xié)議格式。附件十的詳細要求和附件的說明：本附件應(yīng)詳細列出雙方約定的其他事項，包括但不限于保密條款、不可抗力、第三方的責(zé)任限額等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.發(fā)包方未按約定時間支付款項，或支付的款項不符合合同約定的支付條件。2.承包方未按約定時間完成工程，或工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準。3.發(fā)包方提供的設(shè)計文件不準確或存在缺陷，導(dǎo)致工程無法正常進行或造成損失。4.承包方未按照合同約定的材料和設(shè)備要求進行采購和使用。5.承包方未按照合同約定的安全環(huán)保要求進行施工，導(dǎo)致安全事故或環(huán)境污染。6.雙方未按照合同約定的爭議解決方式進行解決，導(dǎo)致糾紛無法