2024年度高鐵站給排水系統(tǒng)施工合同2篇_第1頁
2024年度高鐵站給排水系統(tǒng)施工合同2篇_第2頁
2024年度高鐵站給排水系統(tǒng)施工合同2篇_第3頁
2024年度高鐵站給排水系統(tǒng)施工合同2篇_第4頁
2024年度高鐵站給排水系統(tǒng)施工合同2篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩28頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高鐵站給排水系統(tǒng)施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同中所稱的“給排水系統(tǒng)”定義第二條合同范圍及內容2.1施工范圍及地點2.2施工內容和要求2.3施工標準及規(guī)范第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式及時間表3.3價款調整的條件及方法第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結束日期4.3延期施工的條件及處理第五條施工質量保證5.1質量標準及要求5.2質量檢查及驗收5.3質量問題的處理第六條安全生產及環(huán)保要求6.1安全生產措施6.2安全生產責任的劃分6.3環(huán)保要求及措施第七條合同的變更和解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件7.3變更和解除合同的程序第八條違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任8.3違約賠償方式及標準第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點及機構9.3仲裁決定的執(zhí)行第十條保密條款10.1保密信息的定義及范圍10.2保密責任的劃分10.3保密期限及解密條件第十一條法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律法規(guī)11.2爭議解決方式及地點第十二條其他條款12.1合同的生效條件12.2合同的續(xù)簽及終止條件12.3雙方約定的其他事項第十三條附件13.1施工圖紙及技術文件13.2施工預算及費用明細13.3其他相關文件第十四條簽署頁14.1甲方簽署頁14.2乙方簽署頁第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1甲方名稱:中華人民共和國省市縣高鐵站1.1甲方地址:省市縣街號1.2乙方名稱:省市縣建設有限公司1.2乙方地址:省市縣街號1.3合同中所稱的“給排水系統(tǒng)”定義:指高鐵站區(qū)域內的給水、排水、污水處理等設施,包括水源供應、水管網、排水管網、污水處理設施等。第二條合同范圍及內容2.1施工范圍及地點:位于省市縣高鐵站區(qū)域內,具體施工地點由甲方指定。2.2施工內容和要求:乙方按照甲方的要求,進行給排水系統(tǒng)的施工,包括但不限于管線的鋪設、設備的安裝、調試及驗收等。施工應符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范。2.3施工標準及規(guī)范:施工應嚴格遵守《城市給水排水工程設計規(guī)范》(GB502422002)、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》(GB502422002)等相關國家標準和行業(yè)規(guī)范。第三條合同價格及支付3.1合同總價:人民幣【】元整(大寫:【】元整)。3.2支付方式及時間表:甲方根據乙方施工進度,按照約定的比例分期支付合同價款。具體支付比例和時間由雙方在補充協議中約定。3.3價款調整的條件及方法:如遇不可抗力等因素導致施工成本發(fā)生重大變化,雙方可協商調整合同價款。調整方式由雙方在補充協議中約定。第四條施工期限4.1施工開始日期:雙方約定的日期。4.2施工結束日期:乙方完成所有施工內容并經驗收合格的時間。4.3延期施工的條件及處理:如乙方因自身原因導致施工延期,應按約定向甲方支付違約金。具體違約金標準和延期處理辦法由雙方在補充協議中約定。第五條施工質量保證5.1質量標準及要求:乙方應保證施工質量符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范要求,確保給排水系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運行。5.2質量檢查及驗收:甲方有權對施工過程和結果進行監(jiān)督檢查和驗收,乙方應積極配合,提供相關資料和便利條件。5.3質量問題的處理:如乙方施工過程中出現質量問題,乙方應負責及時修復,并承擔修復費用。如因乙方原因導致工程質量不合格,乙方應負責返工,并支付甲方因此產生的損失。第六條安全生產及環(huán)保要求6.1安全生產措施:乙方應制定施工安全生產措施,嚴格按照國家及行業(yè)安全生產相關規(guī)定進行施工,確保施工安全。6.2安全生產責任的劃分:乙方應對施工過程中的安全生產負全責,甲方對乙方施工安全進行監(jiān)督。如乙方原因導致安全事故,乙方應承擔相應責任。6.3環(huán)保要求及措施:乙方應遵守國家環(huán)保法律法規(guī),采取有效措施防止施工過程中對環(huán)境造成污染。如乙方原因導致環(huán)境污染,乙方應承擔相應責任。第八條違約責任8.1甲方違約責任8.1.1甲方未按約定時間支付合同價款的,應按照逾期支付金額的千分之五向乙方支付違約金。8.1.2甲方未按約定提供施工條件的,應承擔因此導致乙方損失的責任。8.1.3甲方未按約定履行合同義務的,乙方有權要求甲方支付違約金,并有權解除合同。8.2乙方違約責任8.2.1乙方未按約定時間完成施工的,應按照逾期完成工程價值的千分之五向甲方支付違約金。8.2.2乙方施工質量不符合約定標準的,乙方應負責返工,并承擔返工費用。8.2.3乙方未按約定履行合同義務的,甲方有權要求乙方支付違約金,并有權解除合同。8.3違約賠償方式及標準8.3.1違約方應承擔因違約導致的損失賠償責任,包括但不限于直接損失、預期利益等。8.3.2雙方因違約產生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條爭議解決9.1爭議解決方式:雙方發(fā)生合同爭議的,應通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點及機構:如雙方同意仲裁解決爭議,仲裁地點為省市,仲裁機構為仲裁委員會。9.3仲裁決定的執(zhí)行:仲裁裁決生效后,敗訴方應按照裁決結果承擔相應責任,并按照約定支付仲裁費用。第十條保密條款10.1保密信息的定義及范圍:本合同涉及的雙方商業(yè)秘密、技術秘密、報價信息等。10.2保密責任的劃分:雙方對保密信息承擔同等保密責任。10.3保密期限及解密條件:保密期限自合同簽訂之日起算,期限為五年。除非雙方另有約定,否則不得提前解密。第十一條法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律法規(guī):本合同適用中華人民共和國法律,法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。11.2爭議解決方式及地點:如雙方未能在爭議發(fā)生前通過協商解決,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1合同的生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的續(xù)簽及終止條件:合同期滿前六個月,雙方可協商續(xù)簽;合同終止后,乙方應按照甲方要求撤出施工場地,清理現場。12.3雙方約定的其他事項:雙方可在本合同基礎上,通過補充協議等形式,約定其他事項。第十三條附件13.1施工圖紙及技術文件:詳見附件一。13.2施工預算及費用明細:詳見附件二。13.3其他相關文件:詳見附件三。第十四條簽署頁14.1甲方簽署頁:【甲方蓋章】甲方代表(簽字):日期:【年】年【月】月【日】日14.2乙方簽署頁:【乙方蓋章】乙方代表(簽字):日期:【年】年【月】月【日】日第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和界定1.1第三方:指非甲乙方合同主體,但為實現合同目的而參與合同執(zhí)行過程的個體或組織。第三方可以是中介方、監(jiān)理方、審計方、設備供應商等。1.2第三方介入的條件:第三方介入需在甲乙雙方的書面同意下進行,且第三方應具備相應的資質和能力。1.3第三方介入的范圍:第三方介入的范圍包括但不限于施工過程中的技術指導、質量監(jiān)督、進度控制等。第二條第三方介入的責權利劃分2.1第三方責任:第三方應按照甲乙雙方的約定,履行其在合同中的職責,確保施工過程的順利進行。如第三方因自身原因導致合同執(zhí)行出現問題,第三方應承擔相應的責任。2.2第三方權利:第三方有權按照甲乙雙方的約定,獲得相應的報酬和服務。2.3第三方與甲乙方的關系:第三方與甲方、乙方之間是委托關系,第三方應獨立承擔合同責任,甲方、乙方不直接對第三方承擔責任。第三條第三方介入的額外條款及說明3.1第三方選擇:甲方、乙方應在合同中明確第三方的選擇標準、選擇程序和選擇結果的確認方式。3.2第三方報酬:甲方、乙方應在合同中明確第三方的報酬形式、報酬標準和支付方式。3.3第三方解除:甲方、乙方應在合同中明確第三方解除的條件、程序和后果。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額的確定:甲方、乙方應在合同中明確第三方的責任限額,包括賠償限額和賠償方式。4.2第三方責任限額的調整:如合同執(zhí)行過程中,甲方、乙方認為第三方的責任限額需要調整,可協商一致后進行調整。第五條第三方與甲乙方的溝通協作5.1第三方應定期與甲方、乙方溝通協作,及時報告施工進展、存在的問題和建議。5.2甲方、乙方應積極配合第三方的工作,提供必要的信息、資料和便利條件。5.3甲方、乙方對第三方的工作成果應給予客觀、公正的評價,并提出改進意見。第六條第三方介入的爭議解決6.1第三方與甲方、乙方之間因合同執(zhí)行產生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2甲方、乙方與第三方之間的爭議,不影響甲方、乙方之間的合同履行。第七條第三方介入的違約處理7.1第三方違反合同約定,導致甲方、乙方損失的,第三方應承擔違約責任。7.2甲方、乙方違反合同約定,導致第三方損失的,甲方、乙方應承擔違約責任。第八條第三方介入的保密條款8.1第三方應保守合同中的商業(yè)秘密、技術秘密等,不得向第三方泄露。8.2第三方違反保密義務的,應承擔違約責任。第九條法律適用及爭議解決9.1第三方介入合同適用中華人民共和國法律,法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。9.2爭議解決方式及地點:如雙方未能在爭議發(fā)生前通過協商解決,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1合同的生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的續(xù)簽及終止條件:合同期滿前六個月,雙方可協商續(xù)簽;合同終止后,第三方應按照甲乙雙方的約定撤出施工場地,清理現場。10.3雙方約定的其他事項:雙方可在本合同基礎上,通過補充協議等形式,約定其他事項。第十一條附件11.1第三方介入協議:詳見附件四。11.2第三方資質證明:詳見附件五。11.3其他相關文件:詳見附件六。第十二條簽署頁12.1甲方簽署頁:【甲方蓋章】甲方代表(簽字):日期:【年】年【月】月【日】日12.2乙方簽署頁:【乙方蓋章】乙方代表(簽字):日期:【年】年【月】月【日】日12.3第三方簽署頁:【第三方蓋章】第三方代表(簽字):日期:【年】年【月】月【日】日第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:第三方介入協議附件二:第三方資質證明附件三:施工圖紙及技術文件附件四:施工預算及費用明細附件五:其他相關文件說明二:違約行為及責任認定:違約行為:1.第三方未按約定時間完成施工的。2.第三方施工質量不符合約定的標準。3.第三方未按約定提供施工條件的。4.第三方未按約定履行合同義務的。5.甲方未按約定時間支付合同價款的。6.甲方未按約定提供施工條件的。7.甲方未按約定履行合同義務的。8.乙方未按約定時間完成施工的。9.乙方施工質量不符合約定的標準。10.乙方未按約定提供施工條件的。11.乙方未按約定履行合同義務的。違約責任認定標準:1.違約方應承擔因違約導致的直接損失。2.違約方應承擔因違約導致的預期利益。3.違約方應承擔因違約導致的間接損失。4.違約方應承擔因違約導致的合理費用。簡要示例說明:若第三方未按約定時間完成施工,導致甲方損失了50萬元,甲方有權要求第三方支付50萬元的違約金。若甲方未按約定時間支付合同價款,導致乙方損失了10萬元,乙方有權要求甲方支付10萬元的違約金。全文完。2024年度高鐵站給排水系統(tǒng)施工合同2本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標的1.3合同簽訂日期第二條工程概況2.1工程地點2.2工程規(guī)模2.3工程內容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整條件3.3支付方式第四條工程進度4.1施工期限4.2施工計劃4.3工程延期及違約責任第五條工程質量5.1質量標準5.2質量保證措施5.3質量爭議解決第六條材料與設備6.1材料供應6.2設備要求6.3材料驗收與檢驗第七條施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理7.3安全生產責任第八條環(huán)境保護8.1環(huán)保要求8.2環(huán)保措施8.3環(huán)保責任第九條合同變更9.1合同變更條件9.2合同變更程序9.3合同變更效力第十條違約責任10.1違約行為10.2違約責任承擔10.3違約賠償第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2仲裁或訴訟11.3爭議解決期間第十二條合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除后果第十三條合同的生效、修改和終止13.1合同生效條件13.2合同修改程序13.3合同終止條件第十四條其他約定14.1保密條款14.2知識產權保護14.3不可抗力第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1合同雙方甲方:____高鐵站乙方:_____建筑工程有限公司1.2合同標的本合同標的為高鐵站給排水系統(tǒng)施工工程。工程包括但不限于:給水管道鋪設、排水管道鋪設、泵站建設、污水處理設施等。1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為2024年1月1日。第二條工程概況2.1工程地點工程位于____高鐵站站區(qū)內。2.2工程規(guī)模給排水系統(tǒng)施工工程,具體施工規(guī)模和工程量詳見工程量清單。2.3工程內容工程內容包括但不限于:給水管道鋪設、排水管道鋪設、泵站建設、污水處理設施等。第三條合同價格3.1合同總價本合同總價人民幣____元整(大寫:____元整)。3.2價格調整條件合同總價在合同簽訂后,如遇國家政策調整、材料價格變動等不可抗力因素,雙方可協商進行價格調整。價格調整的具體事項,另行簽訂補充協議。3.3支付方式甲方按照乙方施工進度,分期支付合同款項。具體支付方式如下:(1)合同簽訂后七個工作日內,支付合同總價30%的預付款;(2)工程進度達到20%時,支付合同總價20%的進度款;(3)工程進度達到50%時,支付合同總價30%的進度款;(4)工程驗收合格后,支付合同總價剩余的20%。第四條工程進度4.1施工期限本工程自合同簽訂之日起,共計____個月完成。4.2施工計劃乙方根據工程量和施工難度,制定詳細的施工計劃,并于合同簽訂后十個工作日內提交給甲方。甲方對施工計劃有異議的,乙方應根據甲方的要求進行調整。4.3工程延期及違約責任乙方如因自身原因導致工程延期,應按照合同總價每天支付甲方違約金0.5‰。如因甲方原因導致工程延期,雙方協商解決。第五條工程質量5.1質量標準本工程質量標準按照國家和行業(yè)相關標準執(zhí)行。5.2質量保證措施乙方應嚴格按照設計和施工規(guī)范進行施工,確保工程質量。乙方應對施工過程中出現的問題及時整改,確保工程質量。5.3質量爭議解決如甲方對工程質量有異議,應在驗收合格后七個工作日內向乙方提出,并提供相關證據。乙方應在接到異議后十個工作日內進行答復和處理。如乙方未能在規(guī)定時間內答復或處理,甲方有權按照實際情況要求乙方進行整改。第六條材料與設備6.1材料供應乙方負責采購施工所需的材料,并保證材料質量。材料供應應嚴格按照施工進度和甲方要求進行。6.2設備要求乙方應按照設計和施工規(guī)范要求,提供合格的施工設備。6.3材料驗收與檢驗甲方對乙方采購的材料和設備進行驗收和檢驗,如發(fā)現不合格的,乙方應立即進行更換或整改。第八條環(huán)境保護8.1環(huán)保要求乙方在施工過程中應遵守國家和地方環(huán)保法規(guī),確保施工活動不對環(huán)境造成污染。8.2環(huán)保措施乙方應采取有效措施,減少施工過程中的噪音、揚塵、廢水等對周圍環(huán)境的影響。8.3環(huán)保責任如乙方在施工過程中發(fā)生環(huán)保違法行為,導致甲方承擔責任的,乙方應承擔相應的賠償責任。第九條合同變更9.1合同變更條件合同履行過程中,如遇不可抗力等因素,導致合同無法繼續(xù)履行的,雙方可協商變更合同。9.2合同變更程序合同變更應通過書面協議進行,經雙方簽字蓋章后生效。9.3合同變更效力合同變更部分取代原合同相應內容,原合同其他部分繼續(xù)有效。第十條違約責任10.1違約行為雙方應嚴格履行合同義務,如一方違約,應承擔違約責任。10.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任,包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。10.3違約賠償具體違約賠償金額和方式,雙方可根據實際情況協商確定。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式(1)調解;(2)仲裁;(3)訴訟。11.2仲裁或訴訟如選擇仲裁,仲裁地點為____(具體地點);如選擇訴訟,管轄法院為____(具體法院)。11.3爭議解決期間爭議解決期間,雙方應繼續(xù)履行合同義務,除非雙方另有約定。第十二條合同解除12.1合同解除條件一方未履行合同義務,導致合同無法繼續(xù)履行的,另一方有權解除合同。12.2合同解除程序合同解除應通過書面協議進行,經雙方簽字蓋章后生效。12.3合同解除后果合同解除后,雙方應按照合同約定處理合同解除后的相關事項,包括但不限于結算、賠償等。第十三條合同的生效、修改和終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改程序合同的修改應通過書面協議進行,經雙方簽字蓋章后生效。13.3合同終止條件合同終止條件如下:(1)合同約定的施工期限屆滿;(2)合同解除;(3)合同履行完畢。第十四條其他約定14.1保密條款雙方應對合同內容和履行過程中的商業(yè)秘密予以保密,未經對方同意,不得向第三方披露。14.2知識產權保護雙方應尊重對方的知識產權,未經對方同意,不得使用對方的商標、專利等技術成果。14.3不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。如發(fā)生不可抗力,雙方應立即通知對方,并采取合理措施減少損失。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外,與本合同無直接權利義務關系的自然人、法人和其他組織。1.2第三方介入包括但不限于:中介方、監(jiān)理方、設計方、材料供應商、設備供應商等。第二條第三方介入條件2.1甲方和乙方如需第三方介入,應事先書面通知對方,并說明介入的第三方名稱、介入內容、介入期限等相關事項。2.2第三方介入需得到對方的同意,未經對方同意,甲方和乙方不得擅自引入第三方。第三條第三方責任3.1第三方介入本合同后,應嚴格遵守合同條款,按照約定履行義務。3.2第三方如因自身原因導致工程質量、進度、安全等方面的問題,應承擔相應的責任。3.3第三方如因違約行為導致甲方和乙方損失,應承擔違約責任。第四條第三方權益4.1第三方有權根據合同約定,獲得相應的權益。4.2第三方不得干涉甲方和乙方之間的合同履行,不得損害甲方和乙方的合法權益。第五條第三方責任限額5.1第三方對甲方和乙方承擔的責任限額,不得超過甲方和乙方因第三方介入而實際支付的金額。5.2第三方對甲方和乙方承擔的責任限額,不得超過第三方從本合同中獲得的總收益。第六條第三方解除介入6.1第三方如因特殊情況需解除介入,應提前書面通知甲方和乙方。6.2甲方和乙方應在接到第三方解除介入的通知后,盡快協商確定后續(xù)處理事項。6.3第三方解除介入后,甲方和乙方應繼續(xù)履行合同,確保工程順利進行。第七條第三方違約處理7.1第三方如違約,甲方和乙方有權要求第三方承擔違約責任。7.2甲方和乙方有權根據合同約定,采取相應的措施,維護自身合法權益。7.3甲方和乙方有權向第三方追償因違約導致的損失。第八條第三方權益保障8.1甲方和乙方應保證第三方的合法權益,不得擅自變更、解除或終止合同。8.2甲方和乙方應按照合同約定,及時支付第三方相應的費用。8.3甲方和乙方應協助第三方處理因合同履行而產生的相關事宜。第九條爭議解決9.1第三方與甲方、乙方之間的爭議,應通過友好協商解決。9.2如協商不成,任何一方均有權向合同約定的仲裁機構或法院提起訴訟。9.3第三方與甲方、乙方之間的爭議,不影響本合同其他條款的履行。第十條合同的生效、修改和終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同的修改、終止,應遵循合同法等相關法律法規(guī)的規(guī)定。10.3本合同的失效,不影響第三方對甲方和乙方承擔的責任。第十一條其他約定11.1本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議。11.2本合同的附件,均為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。11.3本合同

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論