鋼材加工承攬合同范例

鋼材加工承攬合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行鋼材加工承攬事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、加工承攬項(xiàng)目

1.1甲方委托乙方進(jìn)行鋼材加工承攬，具體加工項(xiàng)目包括但不限于鋼材切割、彎曲、焊接等。

1.2加工承攬的具體技術(shù)要求、規(guī)格、數(shù)量等，詳見附件一《加工承攬技術(shù)要求》。

二、加工承攬期限

2.1本合同期限自雙方簽字之日起生效，至加工承攬項(xiàng)目全部完成且乙方收到甲方支付的全部款項(xiàng)之日止。

三、加工承攬費(fèi)用及支付方式

3.1加工承攬費(fèi)用按照附件一《加工承攬技術(shù)要求》中的價(jià)格執(zhí)行，總金額為人民幣_(tái)_________元。

3.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，支付乙方加工承攬費(fèi)用的_____%作為預(yù)付款，剩余款項(xiàng)在加工承攬項(xiàng)目全部完成后，甲方驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。

四、加工承攬質(zhì)量要求

4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照附件一《加工承攬技術(shù)要求》中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工承攬，確保加工承攬產(chǎn)品的質(zhì)量符合甲方要求。

4.2甲方有權(quán)對(duì)加工承攬產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行返工或修復(fù)，直至合格為止。

五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

5.1乙方在加工承攬過程中所形成的圖紙、工藝文件等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，甲方不得擅自復(fù)制、泄露或用于其他項(xiàng)目。

5.2甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，乙方不得侵犯甲方知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

六、違約責(zé)任

6.1如乙方未按約定時(shí)間完成加工承攬項(xiàng)目，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為加工承攬費(fèi)用總額的_____%。

6.2如甲方未按約定時(shí)間支付加工承攬費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)總額的_____%。

6.3如任何一方違反本合同約定，造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

附件：

一、加工承攬技術(shù)要求

二、加工承攬產(chǎn)品清單

三、付款憑證

四、其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）作為委托方，鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）具備鋼材加工承攬的專業(yè)能力和技術(shù)條件，為保障甲方在鋼材加工承攬過程中的權(quán)益，同時(shí)引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方擔(dān)保方，經(jīng)三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、加工承攬項(xiàng)目

1.1甲方委托乙方進(jìn)行鋼材加工承攬，具體加工項(xiàng)目包括但不限于鋼材切割、彎曲、焊接等。

1.2加工承攬的具體技術(shù)要求、規(guī)格、數(shù)量等，詳見附件一《加工承攬技術(shù)要求》。

二、第三方擔(dān)保

2.1丙方作為第三方擔(dān)保方，對(duì)本合同項(xiàng)下的乙方履約行為承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2.2丙方擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________元，擔(dān)保期限自本合同生效之日起至加工承攬項(xiàng)目全部完成且甲方收到乙方交付的合格產(chǎn)品及款項(xiàng)之日起止。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方有權(quán)要求乙方按照附件一《加工承攬技術(shù)要求》中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工承攬，確保加工承攬產(chǎn)品的質(zhì)量符合甲方要求。

3.2甲方有權(quán)對(duì)加工承攬產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行返工或修復(fù)，直至合格為止。

3.3甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成加工承攬項(xiàng)目，如乙方未按時(shí)完成，甲方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保責(zé)任。

3.4甲方有權(quán)在乙方違約的情況下，要求丙方按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照附件一《加工承攬技術(shù)要求》中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工承攬，確保加工承攬產(chǎn)品的質(zhì)量符合甲方要求。

4.2乙方應(yīng)按時(shí)完成加工承攬項(xiàng)目，如因乙方原因?qū)е马?xiàng)目延誤，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為加工承攬費(fèi)用總額的_____%。

4.3乙方在加工承攬過程中應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得侵犯甲方及他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

4.4乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向甲方支付加工承攬費(fèi)用，如乙方未按時(shí)支付，甲方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保責(zé)任。

五、丙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1丙方作為第三方擔(dān)保方，在本合同項(xiàng)下對(duì)乙方的履約行為承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

5.2丙方有權(quán)要求乙方按照本合同約定履行義務(wù)，如乙方違約，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.3丙方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)證明材料，以證明乙方已按照合同約定履行義務(wù)。

六、違約責(zé)任及限制條款

6.1如乙方未按約定時(shí)間完成加工承攬項(xiàng)目，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為加工承攬費(fèi)用總額的_____%。

6.2如乙方提供的加工承攬產(chǎn)品不合格，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行返工或修復(fù)，直至合格為止；如因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

6.3如乙方違反本合同約定，侵犯甲方及他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.4如丙方未按約定履行擔(dān)保責(zé)任，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、總結(jié)

9.1第三方介入的意義和目的：引入丙方作為第三方擔(dān)保方，旨在保障甲方在鋼材加工承攬過程中的權(quán)益，降低甲方的風(fēng)險(xiǎn)。

9.2甲方為主導(dǎo)的目的和意義：甲方作為委托方，在本合同中享有主導(dǎo)地位，有利于保障甲方在項(xiàng)目過程中的權(quán)益，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

附件：

一、加工承攬技術(shù)要求

二、加工承攬產(chǎn)品清單

三、付款憑證

四、其他相關(guān)文件

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“乙方”）作為鋼材加工承攬方，鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）擁有穩(wěn)定的鋼材供應(yīng)和銷售渠道，為保障乙方在承攬項(xiàng)目中的權(quán)益，同時(shí)引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方擔(dān)保方，經(jīng)三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、加工承攬項(xiàng)目

1.1乙方同意接受甲方委托，進(jìn)行鋼材加工承攬，具體加工項(xiàng)目包括但不限于鋼材切割、彎曲、焊接等。

1.2加工承攬的具體技術(shù)要求、規(guī)格、數(shù)量等，詳見附件一《加工承攬技術(shù)要求》。

二、第三方擔(dān)保

2.1丙方作為第三方擔(dān)保方，對(duì)本合同項(xiàng)下的乙方承攬項(xiàng)目的履約行為承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2.2丙方擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________元，擔(dān)保期限自本合同生效之日起至加工承攬項(xiàng)目全部完成且甲方支付完畢全部款項(xiàng)之日起止。

三、乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供鋼材，確保鋼材質(zhì)量符合加工承攬項(xiàng)目的技術(shù)要求。

3.2乙方有權(quán)要求甲方在約定的時(shí)間內(nèi)支付加工承攬費(fèi)用，如甲方未按時(shí)支付，乙方有權(quán)暫停加工承攬項(xiàng)目。

3.3乙方有權(quán)要求甲方提供必要的加工場(chǎng)地、設(shè)備等條件，確保加工承攬項(xiàng)目順利進(jìn)行。

四、丙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1丙方作為第三方擔(dān)保方，有權(quán)要求乙方按照合同約定履行承攬義務(wù)，確保加工承攬項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度。

4.2丙方有權(quán)在乙方違約的情況下，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

4.3丙方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)證明材料，以證明乙方已按照合同約定履行義務(wù)。

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方可對(duì)乙方加工承攬的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)按照合同約定支付加工承攬費(fèi)用。

5.2甲方可要求乙方在約定的時(shí)間內(nèi)完成加工承攬項(xiàng)目，如因乙方原因?qū)е马?xiàng)目延誤，甲方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保責(zé)任。

5.3甲方可要求乙方在加工承攬過程中遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得侵犯第三方權(quán)益。

六、違約責(zé)任及限制條款

6.1如甲方未按時(shí)提供鋼材或提供不合格鋼材，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成加工承攬項(xiàng)目，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為加工承攬費(fèi)用總額的_____%。

6.2如甲方未按時(shí)支付加工承攬費(fèi)用，乙方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保責(zé)任。

6.3如乙方違反本合同約定，造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)