防火通風卷簾門施工合同樣本

防火通風卷簾門施工合同樣本合同編號：__________防火通風卷簾門施工合同單位名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于委托方需要對位于上述地址的防火通風卷簾門進行施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1本工程為防火通風卷簾門的施工，包括卷簾門的制作、安裝、調試及驗收等全部工作。1.2施工地點：____________________。1.3工程規(guī)模：____________________。1.4工程預算：____________________元。第二條施工期限2.1施工方應按照雙方約定的時間表完成施工，具體施工期限為：自合同簽訂之日起至____年__月__日。2.2施工方如因特殊情況不能按期完成施工，應提前向委托方書面申請延期，并經(jīng)委托方批準后方可延期。第三條質量標準3.1施工方應按照我國相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準進行施工。3.2施工完成后，施工方應負責對工程進行調試，確保防火通風卷簾門的正常運行。3.3工程驗收合格后，施工方應向委托方提供完整的工程技術資料和保修卡。第四條費用及支付4.1委托方應按照合同約定的預算支付施工費用。4.2支付方式為：合同簽訂后____日內，委托方支付合同預算的__%；工程驗收合格后，委托方支付合同預算的__%；質保期內，如發(fā)生施工質量問題，施工方負責免費維修，維修費用不計入合同總價。4.3施工方開具正規(guī)發(fā)票，委托方按約定時間支付。第五條違約責任5.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總價的__%。5.2施工過程中，如施工方施工質量不符合約定，造成工程不合格的，施工方應負責返工、維修，并承擔由此產(chǎn)生的費用。5.3委托方如未按約定時間支付施工費用，施工方有權拒絕繼續(xù)施工，并按逾期支付金額的__%收取滯納金。第六條爭議解決6.1本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且雙方履行完畢合同約定的義務之日終止。甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________簽訂日期：____________________。一、附件列表：1.防火通風卷簾門施工圖紙2.施工方案及施工進度計劃3.施工質量標準及驗收規(guī)范4.施工材料合格證明文件5.施工人員資質證明文件6.工程量清單7.合同保證金支付憑證8.工程驗收報告9.質保期內維修服務記錄二、違約行為及認定：1.施工方未按約定的時間完成施工，視為違約。2.施工質量不符合約定，造成工程不合格，視為違約。3.委托方未按約定時間支付施工費用，視為違約。4.任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.防火通風卷簾門：指具有一定防火、隔熱性能，用于防火分隔和通風的卷簾門。2.施工期限：指雙方約定的完成施工的時間段。3.質量標準：按照國家相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準進行施工。4.違約金：違約方應向守約方支付的違約賠償金。5.滯納金：委托方未按約定時間支付施工費用時，應支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：提前溝通，調整施工計劃，協(xié)商延期。2.施工質量問題：及時停工，反饋問題，整改修復，重新驗收。3.支付費用爭議：查看合同條款，核對支付金額，友好協(xié)商解決。4.工程驗收不合格：施工方負責返工、維修，直至達到驗收標準。5.爭議解決：友好協(xié)商，無法解決則向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.