體育館綠化施工合同

體育館綠化施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱名稱）地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方：（全稱名稱）地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為體育館的建設(shè)項目需要進(jìn)行綠化施工，乙方具備綠化施工資質(zhì)和經(jīng)驗，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方承攬甲方體育館綠化施工項目達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：體育館綠化施工項目1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于綠化帶鋪設(shè)、植物種植、綠化小品建設(shè)等。二、合同價格2.1乙方承攬本工程的報價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合格的綠化施工服務(wù)，確保工程質(zhì)量。三、合同履行3.1甲方應(yīng)按照約定向乙方支付合同價款，支付方式為：____期支付。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成綠化施工。3.3乙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格按照施工方案和安全操作規(guī)程進(jìn)行施工。3.4甲方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)資料和場地，確保乙方正常施工。四、工程驗收4.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程資料，包括但不限于施工圖、竣工圖、驗收報告等。4.2甲方應(yīng)組織驗收，對工程質(zhì)量進(jìn)行評估。4.3工程驗收合格的，甲方應(yīng)當(dāng)按照約定向乙方支付合同價款。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成施工的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定支付合同價款的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________法定代表人（或授權(quán)代表）：______________法定代表人（或授權(quán)代表）：______________簽訂日期：______________一、附件列表：1.體育館綠化施工項目設(shè)計方案2.施工圖紙及施工圖設(shè)計說明3.工程量清單4.乙方綠化施工資質(zhì)證明文件5.安全生產(chǎn)許可證6.乙方施工團(tuán)隊人員名單及資質(zhì)證明7.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范8.綠化植物品種及種植方案9.施工期間天氣預(yù)報及應(yīng)對措施10.工程保險證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成綠化施工，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定及國家標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付合同價款，視為違約。4.甲方提供的施工資料不齊全或不符合要求，導(dǎo)致乙方無法正常施工，視為違約。5.雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，未能通過協(xié)商解決，需按照約定向有管轄權(quán)的人民法院起訴。三、法律名詞及解釋：1.綠化施工：指在建筑物及其周邊進(jìn)行的植物種植、綠化帶鋪設(shè)、綠化小品建設(shè)等活動。2.合同價款：指甲方按照約定向乙方支付的綠化施工費用。3.違約金：指一方違約時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.工程驗收：指甲方對乙方完成的綠化施工項目進(jìn)行質(zhì)量評估的活動。5.資質(zhì)證明文件：指乙方為承攬綠化施工項目所需提供的相關(guān)資格證書和文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前做好施工計劃，合理安排施工人員及材料供應(yīng)，確保工程按時完成。如遇不可抗力因素導(dǎo)致延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，調(diào)整施工計劃。2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工方案和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，加強質(zhì)量把控。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.付款延誤：甲方應(yīng)按照合同約定及時支付合同價款。如發(fā)生付款延誤，乙方有權(quán)催告甲方支付，并有權(quán)依法主張違約金。4.資料不齊全：甲方應(yīng)確保提供完整的施工資料，如發(fā)生資料不齊全或不符合要求的情況，乙方應(yīng)及時向甲方提出，要求甲方補充完