太陽能發(fā)電填土施工合同

太陽能發(fā)電填土施工合同合同編號：__________地址：________________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_____________________地址：________________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_____________________鑒于業(yè)主擁有位于上述地址的太陽能發(fā)電項目用地，并計劃進行填土施工；承包商具有填土施工的資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意承擔該工程的施工；雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：太陽能發(fā)電填土施工項目1.2工程地點：________________________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的施工圖紙及技術(shù)要求，完成填土施工。1.4工程規(guī)模：________________________1.5工程總價：人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。二、合同履行2.1承包商應(yīng)按照業(yè)主提供的施工圖紙及技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.2承包商應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。如因承包商原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按業(yè)主要求支付違約金。2.3業(yè)主應(yīng)按照合同約定的時間支付工程款項。如業(yè)主逾期支付，應(yīng)按承包商要求支付滯納金。2.4雙方應(yīng)共同參與工程驗收，驗收合格后，業(yè)主支付剩余工程款項。三、合同價格及支付3.1工程總價人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。3.2業(yè)主自合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)支付工程總價的30%作為預(yù)付款。3.3承包商完成工程進度達到70%時，業(yè)主支付工程總價的30%。3.4工程驗收合格后，業(yè)主支付剩余的40%工程款項。四、工期4.1工程預(yù)計開工日期：________________________4.2工程預(yù)計竣工日期：________________________4.3雙方同意，工期順延的情形包括但不限于：不可抗力、甲方原因?qū)е碌耐９?、變更設(shè)計等。五、違約責任5.1承包商未按照合同約定完成工程，應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價款的1%。5.2業(yè)主未按照合同約定支付工程款項，應(yīng)支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的1%。5.3雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。6.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________簽訂日期：________________________一、附件列表：1.施工圖紙及技術(shù)要求2.工程量清單3.施工方案4.施工組織設(shè)計5.驗收標準及方法6.工程款項支付憑證7.違約金計算公式8.滯納金計算公式9.不可抗力證明文件10.雙方簽署的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.承包商未按照合同約定完成工程，視為違約。2.業(yè)主未按照合同約定支付工程款項，視為違約。3.工程質(zhì)量不符合約定標準，視為違約。4.工期延誤，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指太陽能發(fā)電填土施工項目的業(yè)主。2.乙方：指承擔太陽能發(fā)電填土施工項目的承包商。3.工程驗收：指工程完成后，雙方共同對工程質(zhì)量、工程量、工期等進行檢查、評定，以確定工程是否符合合同約定及法律法規(guī)要求的過程。4.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.滯納金：指一方未按約定時間支付款項，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜挠馄诟犊钯r償金。6.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：雙方應(yīng)及時溝通，調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：立即停工，由承包商負責整改，直至符合合同約定及法律法規(guī)要求。3.款項支付糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定履行付款義務(wù)，如有爭議，可協(xié)商解決或依法解決。4.施工過程中出現(xiàn)爭議：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。5.不可抗力事件：根據(jù)實際情況，雙方協(xié)商停工或延期，并按照合同約定承擔相應(yīng)責任。五、所有應(yīng)用場景：1.太陽能發(fā)電項目填土施工2.類似規(guī)模和類型的工程施工合同簽訂