2024年家裝施工承攬協(xié)議版A版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年家裝施工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.承攬工程概述1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程預(yù)算2.承攬方與委托方的權(quán)利義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利2.1.1工程設(shè)計(jì)權(quán)2.1.2施工管理權(quán)2.1.3工程款支付權(quán)2.2承攬方的義務(wù)2.2.1工程質(zhì)量保證2.2.2工程進(jìn)度保證2.2.3安全生產(chǎn)保證2.2.4保密義務(wù)3.工程款的支付與結(jié)算3.1付款方式3.2付款時(shí)間3.3工程進(jìn)度款的支付3.4竣工結(jié)算3.5工程款支付的違約金計(jì)算4.工程質(zhì)量與驗(yàn)收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2驗(yàn)收程序4.3驗(yàn)收不合格的處理5.工期與進(jìn)度5.1合同工期5.2工期延誤的處理5.3工程進(jìn)度報(bào)告6.安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)責(zé)任6.2安全事故的處理6.3環(huán)保要求與措施7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約保密條款8.違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)9.3仲裁費(fèi)用10.合同的變更與解除10.1合同變更的條件10.2合同解除的條件11.合同的效力與期限11.1合同的生效條件11.2合同的期限12.合同的簽署與備案12.1合同簽署的時(shí)間和地點(diǎn)12.2合同備案的程序和時(shí)間13.其他條款13.1合同附件13.2補(bǔ)充協(xié)議13.3合同解除后的善后處理14.雙方簽字蓋章14.1承攬方簽字蓋章14.2委托方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條承攬工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的具體工程名稱。1.2工程地點(diǎn)：具體明確的工程實(shí)施地點(diǎn)。1.3工程規(guī)模：詳細(xì)描述工程的總建設(shè)面積、建筑層數(shù)、結(jié)構(gòu)類型等。1.4工程預(yù)算：明確工程的預(yù)算金額，以及預(yù)算內(nèi)各項(xiàng)目的具體金額。第二條承攬方與委托方的權(quán)利義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利2.1.1工程設(shè)計(jì)權(quán)：承攬方根據(jù)委托方的要求，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案的修改和完善。2.1.2施工管理權(quán)：承攬方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的全面管理，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面的管理。2.1.3工程款支付權(quán)：承攬方按照合同約定的付款方式和時(shí)間，向委托方提出工程款支付申請。2.2承攬方的義務(wù)2.2.1工程質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和雙方約定的要求，對工程質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)或返工。2.2.2工程進(jìn)度保證：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.2.3安全生產(chǎn)保證：承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。2.2.4保密義務(wù)：承攬方應(yīng)對在合同執(zhí)行過程中獲得的委托方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密，未經(jīng)委托方許可，不得向第三方泄露。第三條工程款的支付與結(jié)算3.1付款方式：明確雙方約定的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。3.2付款時(shí)間：詳細(xì)規(guī)定每次工程款支付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以及支付的條件和比例。3.3工程進(jìn)度款的支付：根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度，按照雙方約定的比例和時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程進(jìn)度款。3.4竣工結(jié)算：工程竣工后，承攬方應(yīng)向委托方提供完整的工程決算報(bào)告，雙方按照合同約定進(jìn)行竣工結(jié)算。3.5工程款支付的違約金計(jì)算：對于未按約定時(shí)間支付工程款的一方，應(yīng)按照合同約定的違約金計(jì)算方式支付違約金。第四條工程質(zhì)量與驗(yàn)收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確工程質(zhì)量應(yīng)符合的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，以及雙方約定的特殊要求。4.2驗(yàn)收程序：詳細(xì)規(guī)定工程驗(yàn)收的程序，包括驗(yàn)收人員的組成、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收方式等。4.3驗(yàn)收不合格的處理：對于驗(yàn)收不合格的工程，承攬方應(yīng)按照委托方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的整改費(fèi)用。第五條工期與進(jìn)度5.1合同工期：明確合同約定的工程竣工日期。5.2工期延誤的處理：對于因承攬方原因?qū)е碌墓て谘诱`，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。5.3工程進(jìn)度報(bào)告：承攬方應(yīng)定期向委托方報(bào)告工程進(jìn)度，確保委托方了解工程實(shí)施情況。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)責(zé)任：承攬方應(yīng)對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，確保施工現(xiàn)場的安全管理措施到位。6.2安全事故的處理：一旦發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即采取措施防止事故擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)告委托方。6.3環(huán)保要求與措施：承攬方應(yīng)按照國家環(huán)保法規(guī)和合同約定，采取有效措施，確保施工過程中的環(huán)保要求得到滿足。第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.1.1工程質(zhì)量不符合約定的，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或返工，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和延誤的工期。8.1.2承攬方未按約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)按合同約定向委托方支付違約金。8.1.3承攬方泄露委托方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向委托方支付違約金，并賠償損失。8.2委托方的違約責(zé)任8.2.1委托方未按約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)按合同約定向承攬方支付違約金。8.2.2委托方未按約定提供施工條件的，應(yīng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和延誤的工期。8.2.3委托方逾期接收工程的，應(yīng)按合同約定向承攬方支付違約金。第九條爭議解決9.1.1提交合同簽訂地人民法院訴訟。9.1.2提交雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。9.2仲裁地點(diǎn)：雙方約定的仲裁地點(diǎn)。9.3仲裁費(fèi)用：仲裁費(fèi)用按照仲裁機(jī)構(gòu)的規(guī)定承擔(dān)。第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件10.1.1合同變更應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.1.2合同變更內(nèi)容應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策。10.2合同解除的條件10.2.1合同解除應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理善后事宜。第十一條合同的效力與期限11.1合同的生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。11.2合同的期限11.2.1本合同的期限自合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收合格日止。第十二條合同的簽署與備案12.1合同簽署的時(shí)間和地點(diǎn)12.1.1合同簽署時(shí)間為____年__月__日。12.1.2合同簽署地點(diǎn)為____（具體地點(diǎn)）。12.2合同備案的程序和時(shí)間12.2.1合同簽署后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將合同備案。12.2.2合同備案時(shí)間為簽署后的____個(gè)工作日內(nèi)。第十三條其他條款13.1合同附件13.1.1合同附件包括工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、工程量清單等。13.1.2附件應(yīng)作為合同的一部分，與合同具有同等法律效力。13.2補(bǔ)充協(xié)議13.2.1雙方可以在合同履行過程中，就合同未盡事宜簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.3合同解除后的善后處理13.3.1合同解除后，承攬方應(yīng)按照委托方的要求，妥善處理施工現(xiàn)場，清理現(xiàn)場。13.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定，辦理工程結(jié)算和支付手續(xù)。第十四條雙方簽字蓋章14.1承攬方簽字蓋章14.2委托方簽字蓋章第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)說明書施工圖紙結(jié)構(gòu)計(jì)算書設(shè)備材料清單2.施工圖紙平面圖立面圖剖面圖細(xì)部圖3.工程量清單土建工程量清單安裝工程量清單裝飾工程量清單4.工程預(yù)算書土建預(yù)算書安裝預(yù)算書裝飾預(yù)算書5.合同附件合同變更協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議工程洽商記錄6.工程驗(yàn)收報(bào)告土建驗(yàn)收報(bào)告安裝驗(yàn)收報(bào)告裝飾驗(yàn)收報(bào)告7.工程保修書土建保修書安裝保修書裝飾保修書附件的詳細(xì)要求和說明：1.工程設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣等專業(yè)的規(guī)范要求。設(shè)計(jì)文件應(yīng)清晰、完整，便于施工和驗(yàn)收。2.施工圖紙應(yīng)詳細(xì)表達(dá)建筑物的外觀、結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、設(shè)備安裝等細(xì)節(jié)，包括尺寸、材料、工藝等，以便于施工人員準(zhǔn)確理解和執(zhí)行。3.工程量清單應(yīng)詳細(xì)列出工程項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、單位、材料、人工等信息，作為工程款支付和結(jié)算的依據(jù)。4.工程預(yù)算書應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算工程項(xiàng)目的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等，預(yù)算書應(yīng)經(jīng)雙方確認(rèn)。5.合同附件應(yīng)包括但不限于合同變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、工程洽商記錄等，附件應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。6.工程驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等情況，包括驗(yàn)收人員的簽字和日期。7.工程保修書應(yīng)明確保修范圍、保修期限、保修責(zé)任等內(nèi)容，以便于雙方在工程保修期內(nèi)處理質(zhì)量問題。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方未按約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)按合同約定向委托方支付違約金。例如，合同約定工程竣工日期為2024年6月30日，承攬方未能在該日期前完成工程，應(yīng)根據(jù)違約金計(jì)算公式支付違約金。2.承攬方工程質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或返工，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和延誤的工期。例如，承攬方施工的防水層存在漏水問題，需重新施工并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。3.承攬方泄露委托方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向委托方支付違約金，并賠償損失。例如，承攬方未經(jīng)許可向第三方泄露了委托方的產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，導(dǎo)致委托方經(jīng)濟(jì)損失。4.委托方未按約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)按合同約定向承攬方支付違約金。例如，合同約定每完成一定工程進(jìn)度后支付相應(yīng)工程款，委托方未能按時(shí)支付，應(yīng)支付違約金。5.委托方未按約定提供施工條件的，應(yīng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和延誤的工期。例如，委托方未能按時(shí)提供施工場地、原材料或設(shè)備，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。6.委托方逾期接收工程的，應(yīng)按合同約定向承攬方支付違約金。例如，合同約定工程完成后__天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，委托方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收。說明三：法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)家裝施工任務(wù)的一方，負(fù)責(zé)按照委托方的要求完成施工工程。2.委托方：指雇傭承攬方進(jìn)行家裝施工的一方，負(fù)責(zé)提供施工條件、支付工程款等。