機場綠化施工合同

機場綠化施工合同合同編號：__________一、工程概況1.1本項目位于__________機場，施工范圍包括：__________、__________、__________等。1.2工程規(guī)模：__________平方米。1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求。1.4工程工期：自合同簽訂之日起至__________日止。二、乙方的義務(wù)和責(zé)任2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成本項目的綠化施工。2.2乙方應(yīng)保證綠化施工的質(zhì)量，確保綠化植物的成活率及景觀效果。2.3乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成本項目，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.4乙方應(yīng)遵守國家及行業(yè)的法律法規(guī)，不得損害機場及其周邊的生態(tài)環(huán)境。2.5乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中產(chǎn)生的安全事故責(zé)任。三、甲方的義務(wù)和責(zé)任3.1甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付工程款。3.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理與本項目相關(guān)的審批手續(xù)。3.3甲方應(yīng)提供乙方施工所需的場地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施。3.4甲方應(yīng)對乙方施工過程中的合理要求給予支持。3.5甲方應(yīng)對乙方施工過程中的問題提供技術(shù)指導(dǎo)。四、合同價格及支付4.1本項目的合同總價為人民幣__________元（大寫：__________元整）。（1）乙方完成合同約定的施工進(jìn)度的50%，甲方支付合同價的50%；（2）乙方完成合同約定的施工進(jìn)度的100%，甲方支付合同價的100%。4.3甲方支付工程款時，應(yīng)提供合法的發(fā)票。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定工期完成本項目，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。5.2甲方未按照約定時間支付工程款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的__________%。5.3乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方返工、修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。5.4乙方違反國家及行業(yè)法律法規(guī)，導(dǎo)致項目被迫停工或產(chǎn)生其他損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.機場綠化施工設(shè)計圖紙2.施工方案和施工進(jìn)度計劃3.植物品種及數(shù)量清單4.施工人員名單和資質(zhì)證明5.安全生產(chǎn)預(yù)案6.質(zhì)量保證書7.付款申請表8.工程驗收報告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定工期完成項目，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付工程款，屬于違約行為。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定，屬于違約行為。4.乙方違反國家及行業(yè)法律法規(guī)，導(dǎo)致項目被迫停工或產(chǎn)生其他損失，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.機場綠化施工：指在機場區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的綠化植物種植、養(yǎng)護、改造等活動。2.合同總價：指雙方約定的完成本項目所需支付的金額。3.違約金：指違約方應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。4.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定合理的調(diào)整方案，并采取措施加快施工進(jìn)度。2.付款延誤：甲方應(yīng)按時支付工程款，如有特殊情況，應(yīng)與乙方協(xié)商延期支付。3.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即整改。4.法律法規(guī)違反：乙方應(yīng)遵守國家及行業(yè)法律法規(guī)，避免產(chǎn)生違法行為。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于機場新建、擴建或改造項目中的綠化施工