假山博物館景觀施工合同

假山博物館景觀施工合同合同編號：__________假山博物館景觀施工合同甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為假山博物館的業(yè)主，乙方為具備假山景觀施工資質(zhì)的專業(yè)公司，雙方本著平等、自愿、誠實、信任的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承建假山博物館景觀工程達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：假山博物館景觀工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：主要包括假山景觀的設計、施工、材料供應、驗收、保修等。二、合同金額2.1本工程合同總金額為人民幣__________元整（大寫：__________元整），包括但不限于施工費用、材料費用、運輸費用、人工費用、管理費用、稅金等。2.2甲方支付乙方工程款的方式為：__________三、工程進度與工期3.1工程預計開工日期為：__________3.2工程預計竣工日期為：__________3.3乙方應按照甲方要求，確保工程按時完成，如有特殊情況導致工期延誤，應提前向甲方提出書面申請，并經(jīng)甲方批準。四、質(zhì)量標準4.1乙方應按照甲方的要求及相關(guān)國家標準、行業(yè)標準進行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗收標準：__________五、材料供應5.1乙方負責提供施工所需的所有材料，并保證材料質(zhì)量。5.2甲方有權(quán)對乙方提供的材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)不合格材料，乙方應立即更換。六、保密條款6.1乙方應對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露。七、違約責任7.1乙方如未按照約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。7.2甲方如未按照約定支付工程款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__________%。八、爭議解決8.1對于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.假山博物館景觀施工設計方案2.假山博物館景觀施工圖紙3.假山博物館景觀施工材料清單4.假山博物館景觀施工進度計劃5.假山博物館景觀施工質(zhì)量驗收標準6.假山博物館景觀施工安全防護措施7.假山博物館景觀施工環(huán)境保護措施8.假山博物館景觀施工合同補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定支付工程款，視為違約。3.乙方提供的材料不符合質(zhì)量要求，視為違約。4.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。5.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。6.雙方未按照約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.假山博物館景觀施工合同：雙方為完成假山博物館景觀工程而達成的具有法律效力的文件。2.甲方：假山博物館的業(yè)主，負責監(jiān)督工程質(zhì)量和進度，支付工程款。3.乙方：具備假山景觀施工資質(zhì)的專業(yè)公司，負責完成景觀工程。4.違約金：違約方應支付給守約方一定數(shù)額的金錢。5.滯納金：未按約定時間支付款項的一方應支付給另一方的違約金。6.工程驗收：對完成的工程進行檢查，確認其是否符合合同約定的質(zhì)量標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前與甲方溝通，說明原因，申請延期，并盡快趕上進度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應及時整改，更換不合格材料，重新驗收。3.付款延誤：乙方應與甲方溝通，催促付款，必要時可依法申請強制執(zhí)行。4.材料供應問題：乙方應提前準備充足的原材料，確保施工順利進行。5.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于甲方為假山博物館的業(yè)主，乙方為具備假山景觀施工資質(zhì)的專業(yè)公司的