攝影公司地坪漆施工合同

攝影公司地坪漆施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為拍攝需要，擬對攝影場地進行地坪漆施工，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，就施工事宜達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，對甲方指定的攝影場地進行地坪漆施工。1.2施工范圍包括但不限于：__________。1.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，選用符合國家標準的材料，確保施工質(zhì)量。二、工程進度2.1乙方應(yīng)在接受委托后____個工作日內(nèi)，制定詳細的施工方案，并提交甲方審批。2.2施工期限為：自施工許可證發(fā)放之日起至____年__月__日。2.3乙方應(yīng)確保按照約定的工期完成施工，如有延期，應(yīng)提前__天通知甲方，并征得甲方同意。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量符合國家標準和甲方的要求。3.2工程驗收標準：__________。3.3工程驗收不合格的，乙方應(yīng)在接到通知后__天內(nèi)進行整改，直至達到驗收標準。四、工程費用4.1乙方向甲方提供的施工報價為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：_____元。4.2乙方應(yīng)在合同簽訂后__天內(nèi)向甲方提交正式的發(fā)票。4.3甲方應(yīng)按照雙方約定的付款方式及時支付工程款項。五、違約責任5.1乙方如未按照約定時間完成施工，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__%。5.2甲方如未按照約定時間支付工程款項，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的__%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。7.2雙方在合同履行過程中如需變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工方案審批表2.施工進度報告3.工程驗收記錄4.工程款項支付憑證5.違約金計算公式6.法律文件（如相關(guān)法律法規(guī)、法院判決書等）二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付工程款項，屬于違約行為。3.乙方施工質(zhì)量不符合國家標準和甲方要求，屬于違約行為。4.甲方未按照約定支付違約金或滯納金，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的賠償金。2.滯納金：因違約行為產(chǎn)生的逾期付款所產(chǎn)生的額外費用。3.施工質(zhì)量：符合國家標準和甲方要求的施工水平。4.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定補救措施，如增派人力、調(diào)整施工時間等，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至達到驗收標準。若再次出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔重新施工的費用。3.工程款項支付糾紛：雙方應(yīng)按照約定方式支付款項，如有爭議，可尋求法律途徑解決。4.合同變更或解除：雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。五、所有應(yīng)用場景：1.攝影公司需要對場地進行地坪漆施工。2.