住宅小區(qū)配套設施承攬合同

住宅小區(qū)配套設施承攬合同合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（承攬方）：一、工程概況1.1工程名稱：__________住宅小區(qū)配套設施工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：包括但不限于__________等配套設施的設計、采購、施工、驗收、保修等工作。1.4工程規(guī)模：__________1.5工程總投資：__________二、合同價格2.1承攬價為雙方根據工程實際需求、市場行情等因素協(xié)商確定，具體金額為：__________元（大寫：__________元整）。2.2乙方應在合同簽訂后__________日內向甲方提交工程預算，經甲方確認后據此執(zhí)行。2.3合同價款支付方式：（1）甲方在合同簽訂后__________日內向乙方支付合同總價款的__________%；（2）工程驗收合格后，甲方在驗收報告書簽署后的__________日內向乙方支付合同總價款的__________%；（3）剩余的__________%作為質量保證金，在工程保修期滿后__________日內無息退還。2.4乙方應開具合法等額的稅務發(fā)票。三、合同的履行3.1乙方應按照雙方約定的工程內容、工程量、工程質量標準、工程進度等要求，完成本工程。3.2乙方應保證工程質量，確保工程安全，不得出現(xiàn)安全事故和質量問題。如乙方原因導致工程質量問題，乙方應負責及時整改并承擔相應責任。3.3乙方應嚴格按照雙方約定的工程進度完成工程。如乙方原因導致工程延期，乙方應支付甲方相應的違約金，違約金計算方式為：__________元/天。3.4甲方應按照合同約定及時支付合同價款，否則乙方有權暫停工程，由此造成的損失由甲方承擔。3.5甲方應協(xié)助乙方辦理工程所需的各種手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃、設計、施工、驗收等手續(xù)。四、工程驗收和保修4.1工程驗收合格標準：按照相關法律法規(guī)、工程設計文件和雙方約定的質量標準進行驗收。4.2乙方應按照雙方約定的時間節(jié)點提交工程驗收申請，甲方應在收到申請后的__________日內組織驗收。4.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求整改，并重新提交驗收申請。如乙方原因導致工程驗收不合格，乙方應承擔相應整改費用。4.4工程驗收合格后，雙方簽訂驗收報告書，甲方按照約定支付合同價款。4.5工程保修期限為：__________年，自工程驗收合格之日起計算。4.6在保修期限內，如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應負責維修或更換，并承擔相應費用。五、違約責任5.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金計算方式為：__________元/天。5.2乙方如未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。六、爭議解決6.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且保修期滿后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程預算書2.設計圖紙和技術規(guī)范3.工程驗收報告書4.保修證書5.稅務發(fā)票6.合同履行過程中的其他相關文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，或工程質量不符合約定的，視為違約。2.甲方未按照約定支付合同價款的，視為違約。3.甲方未協(xié)助乙方辦理工程所需手續(xù)的，視為違約。4.雙方未按照約定履行合同其他義務的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬價：指雙方約定的乙方完成工程所需支付的金額。2.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。3.工程驗收合格：指工程符合相關法律法規(guī)、工程設計文件和雙方約定的質量標準。4.保修期限：指乙方對工程提供的保修時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的整改措施，并重新提交驗收申請。2.工程質量問題：乙方應負責整改并承擔相應費用，如無法整改，應負責更換。3.甲方支付延遲：乙方可與甲方溝通，督促甲方按時支付，如甲方仍不支付，乙方有權暫停工程。4.工程手續(xù)辦理問題：乙方應積極協(xié)助甲方辦理，如甲方未辦