城市公共設(shè)施建設(shè)協(xié)議（2024年版）

城市公共設(shè)施建設(shè)協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：[甲方全稱]

乙方（以下簡稱“乙方”）：[乙方全稱]

鑒于甲方在城市公共設(shè)施建設(shè)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源，乙方需要借助甲方的能力實(shí)現(xiàn)公共設(shè)施的建設(shè)目標(biāo)，雙方本著平等互利、合作共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就城市公共設(shè)施建設(shè)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：本合同旨在明確甲方與乙方在公共設(shè)施建設(shè)過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期的建設(shè)效果。

二、簽訂背景：甲方具備城市公共設(shè)施建設(shè)的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，乙方作為項(xiàng)目建設(shè)單位，希望通過與甲方的合作，實(shí)現(xiàn)公共設(shè)施的高效、優(yōu)質(zhì)建設(shè)。為保障雙方權(quán)益，特簽訂本協(xié)議。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方負(fù)責(zé)提供公共設(shè)施建設(shè)的全面服務(wù)，包括但不限于設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等。

1.2乙方負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料，并配合甲方完成建設(shè)工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。

2.2乙方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且不得出現(xiàn)重大設(shè)計缺陷。

三、工期

3.1甲方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成公共設(shè)施建設(shè)，并保證工程按時投入使用。

3.2如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。

四、價格支付

4.1乙方按照合同約定向甲方支付工程款項(xiàng)，具體支付方式、比例及時間由雙方另行約定。

4.2甲方在收到乙方支付的工程款項(xiàng)后，應(yīng)及時提供相應(yīng)的服務(wù)。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容及相關(guān)技術(shù)資料負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢之日止。

六、違約責(zé)任

6.1若甲方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致項(xiàng)目延誤或工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金。

6.2若乙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致項(xiàng)目延誤或工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。

6.3如一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同履行地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

8.3本合同未盡事宜，以國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和雙方另行簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供項(xiàng)目所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料。

1.2甲方有權(quán)對乙方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料進(jìn)行審核，并提出修改意見。

1.3甲方有權(quán)要求乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。

1.4甲方有權(quán)監(jiān)督乙方在施工過程中的進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面，對不符合要求的施工行為提出整改要求。

1.5甲方有權(quán)要求乙方在合同約定的時間內(nèi)完成工程，并對延誤工期承擔(dān)責(zé)任。

1.6甲方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對施工方案進(jìn)行必要的調(diào)整，并通知乙方。

1.7甲方有權(quán)要求乙方在項(xiàng)目完成后進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并對驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

1.8甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供必要的施工條件，如場地、水電等。

2.2乙方有權(quán)要求甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中提供必要的施工圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料。

2.3乙方有權(quán)對甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料進(jìn)行審核，并提出修改意見。

2.4乙方有權(quán)要求甲方在施工過程中對不符合要求的施工行為進(jìn)行整改。

2.5乙方有權(quán)要求甲方在合同約定的時間內(nèi)完成工程，并對延誤工期承擔(dān)責(zé)任。

2.6乙方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對施工方案進(jìn)行必要的調(diào)整，并通知甲方。

2.7乙方有權(quán)在項(xiàng)目完成后進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并對驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

2.8乙方有權(quán)要求甲方在合同履行過程中遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)定期召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，共同研究解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題。

3.2雙方應(yīng)保持良好的溝通，及時通報項(xiàng)目進(jìn)展情況，共同協(xié)商解決施工過程中出現(xiàn)的問題。

3.3雙方應(yīng)共同制定項(xiàng)目進(jìn)度計劃，并嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。

3.4雙方應(yīng)共同制定項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并確保工程質(zhì)量符合要求。

3.5雙方應(yīng)共同制定項(xiàng)目安全措施，并確保施工安全。

3.6雙方應(yīng)共同制定項(xiàng)目成本控制措施，并確保項(xiàng)目成本合理。

3.7雙方應(yīng)共同制定項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并確保項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

3.8雙方應(yīng)共同遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體期限]，自合同生效之日起計算。

1.2本合同到期后，如雙方無異議且繼續(xù)合作，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以延續(xù)合同的有效期限。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如因國家政策調(diào)整、市場環(huán)境變化等原因，需要變更合同內(nèi)容時，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方未經(jīng)對方同意，不得單方面變更合同內(nèi)容。

三、合同的解除

3.1合同在有效期內(nèi)，如出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權(quán)解除合同：

a.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未糾正；

b.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；

c.雙方協(xié)商一致，決定解除合同。

3.2解除合同應(yīng)書面通知對方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。

四、合同的終止

4.1本合同在有效期內(nèi)，如因以下原因?qū)е潞贤瑹o法履行，合同終止：

a.一方違約導(dǎo)致合同無法履行；

b.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；

c.雙方協(xié)商一致，決定終止合同。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并妥善處理未完成的工作。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同履行地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，除非法院另有判決。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)提交至合同履行地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律約束力。

7.2本合同未盡事宜，以中華人民共和國法律、法規(guī)及雙方另行簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方營業(yè)執(zhí)照副本；

1.2甲方相關(guān)資質(zhì)證書；

1.3甲方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；

1.4甲方開戶銀行及銀行賬號信息；

1.5甲方近三年的財務(wù)審計報告；

1.6甲方以往類似項(xiàng)目業(yè)績證明。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方營業(yè)執(zhí)照副本；

2.2乙方相關(guān)資質(zhì)證書；

2.3乙方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；

2.4乙方開戶銀行及銀行賬號信息；

2.5乙方近三年的財務(wù)審計報告；

2.6乙方以往類似項(xiàng)目業(yè)績證明；

2.7乙方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料。

3.雙方共同提供的附件：

3.1項(xiàng)目可行性研究報告；

3.2項(xiàng)目設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案等資料；

3.3項(xiàng)目用地批準(zhǔn)文件；

3.4項(xiàng)目資金來源證明；

3.5雙方約定的其他必要文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方授權(quán)代表簽字：__