水泥窯改造合同范例

水泥窯改造合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方水泥窯改造項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方水泥窯改造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目內(nèi)容：包括但不限于水泥窯本體改造、配套設施改造、環(huán)保設施改造等。

二、合同標的

2.1乙方負責甲方水泥窯改造項目的施工、安裝、調(diào)試及售后服務。

2.2乙方保證水泥窯改造項目達到國家規(guī)定的相關技術標準及甲方要求的質(zhì)量標準。

三、合同工期

3.1本合同工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

3.2乙方應按照甲方要求，確保在合同工期內(nèi)完成水泥窯改造項目。

四、合同價款

4.1本合同價款為人民幣__________元，包括但不限于材料費、人工費、施工費、調(diào)試費等。

4.2合同價款支付方式：__________

五、雙方責任

5.1甲方責任：

（1）提供水泥窯改造項目所需的相關資料、圖紙、技術標準等；

（2）負責施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)、溝通、監(jiān)督工作；

（3）按照合同約定支付乙方工程款；

（4）承擔因甲方原因導致工程延誤、停工等責任。

5.2乙方責任：

（1）按照合同約定，按時、保質(zhì)、保量完成水泥窯改造項目；

（2）遵守國家相關法律法規(guī)，確保工程質(zhì)量和安全；

（3）提供必要的施工方案、技術指導、售后服務等；

（4）承擔因乙方原因導致工程延誤、停工等責任。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約金計算方式：按照合同價款的__________%計算。

六、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后，本合同終止。

八、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.水泥窯改造項目施工圖紙

2.水泥窯改造項目施工方案

3.水泥窯改造項目相關技術標準

4.其他與本合同有關的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障水泥窯改造項目的順利進行，確保項目質(zhì)量、進度和投資效益，特與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）簽訂本合同。

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方水泥窯改造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目內(nèi)容：包括但不限于水泥窯本體改造、配套設施改造、環(huán)保設施改造等。

二、合同標的

2.1乙方負責水泥窯改造項目的施工、安裝、調(diào)試及售后服務。

2.2丙方作為技術顧問，為水泥窯改造項目提供技術支持和咨詢服務。

2.3乙方保證水泥窯改造項目達到國家規(guī)定的相關技術標準及甲方要求的質(zhì)量標準。

三、合同工期

3.1本合同工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

3.2乙方應按照甲方要求，確保在合同工期內(nèi)完成水泥窯改造項目。

四、合同價款

4.1本合同價款為人民幣__________元，包括但不限于材料費、人工費、施工費、調(diào)試費等。

4.2合同價款支付方式：__________

五、甲方權益

5.1甲方享有對水泥窯改造項目的全面管理權，包括但不限于施工進度、質(zhì)量、安全等。

5.2甲方有權要求乙方在施工過程中提供項目進展報告、工程驗收報告等。

5.3甲方有權要求乙方按照合同約定的時間節(jié)點完成各項施工任務。

5.4甲方有權要求丙方在項目過程中提供必要的技術支持和服務。

六、乙方責任

6.1乙方應按照合同約定，按時、保質(zhì)、保量完成水泥窯改造項目。

6.2乙方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保工程質(zhì)量和安全。

6.3乙方應提供必要的施工方案、技術指導、售后服務等。

七、丙方責任

7.1丙方應按照合同約定，為水泥窯改造項目提供技術支持和咨詢服務。

7.2丙方應協(xié)助甲方監(jiān)督乙方的施工質(zhì)量，確保項目符合國家相關技術標準。

八、違約責任及限制條款

8.1乙方如違反合同約定，導致工程延誤、停工、質(zhì)量不合格等，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。

8.2乙方如違反合同約定，擅自改變施工方案、偷工減料、使用不合格材料等，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應責任。

8.3丙方如未履行技術支持和咨詢服務義務，甲方有權要求丙方承擔相應責任。

8.4乙方在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)丙方提供的技術方案存在缺陷，應及時通知甲方，甲方有權要求丙方進行修改或更換。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后，本合同終止。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

1.提高水泥窯改造項目的技術含量，確保項目質(zhì)量；

2.強化項目監(jiān)管，降低甲方風險；

3.增強項目透明度，提高甲方滿意度。

甲方為主導的目的和意義：

1.保障甲方在水泥窯改造項目中的權益；

2.提高項目進度、質(zhì)量和投資效益；

3.降低甲方在項目過程中的風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身在水泥窯改造項目中的合法權益，確保項目順利進行，特與甲方（以下簡稱“甲方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）簽訂本合同。

一、項目概況

1.1項目名稱：水泥窯改造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目內(nèi)容：包括但不限于水泥窯本體改造、配套設施改造、環(huán)保設施改造等。

二、合同標的

2.1乙方負責水泥窯改造項目的施工、安裝、調(diào)試及售后服務。

2.2丁方作為監(jiān)理單位，負責對水泥窯改造項目進行全過程監(jiān)理，確保項目質(zhì)量、進度和安全。

三、合同工期

3.1本合同工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

3.2乙方應按照合同約定，確保在工期內(nèi)完成水泥窯改造項目。

四、合同價款

4.1本合同價款為人民幣__________元，包括但不限于材料費、人工費、施工費、調(diào)試費等。

4.2合同價款支付方式：__________

五、乙方權益

5.1乙方享有合同價款全額支付的權益，包括但不限于進度款、結算款、質(zhì)保金等。

5.2乙方有權要求甲方按照合同約定的時間節(jié)點支付工程款。

5.3乙方有權要求丁方對施工過程中的問題進行及時處理，確保施工順利進行。

5.4乙方有權要求甲方提供必要的施工圖紙、技術資料等。

六、甲方責任

6.1甲方應按照合同約定，按時支付乙方工程款。

6.2甲方應提供施工場地，確保乙方正常施工。

6.3甲方應配合乙方進行施工，包括但不限于提供施工圖紙、技術資料等。

6.4甲方應承擔因自身原因導致的工程延誤、停工等責任。

七、丁方責任

7.1丁方應按照合同約定，對水泥窯改造項目進行全過程監(jiān)理，確保項目質(zhì)量、進度和安全。

7.2丁方應定期向甲方和乙方提交監(jiān)理報告，及時反饋項目進展和問題。

7.3丁方應協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的技術問題，確保施工順利進行。

八、違約責任及限制條款

8.1甲方如未按時支付乙方工程款，應向乙方支付違約金，違約金按合同價款的__________%計算。

8.2甲方如未提供必要的施工圖紙、技術資料等，導致乙方施工延誤，應承擔相應責任。

8.3乙方如未按時完成施工任務，導致工程延誤，應向甲方支付違約金，違約金按合同價款的__________%計算。

8.4乙方如使用不合格材料或施工工藝，導致工程質(zhì)量不合格，應承擔相應責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后，本合同終止。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式兩份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

乙