裝修隊裝修合同范例

裝修隊裝修合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠信自愿的原則，就甲方房屋裝修事宜達成以下協(xié)議：

一、裝修項目

1.1甲方同意將位于__________的房屋（以下簡稱“房屋”）交由乙方進行裝修。

1.2裝修項目包括但不限于：墻面、地面、頂面、門窗、水電、家具、潔具、燈具等。

二、裝修工期

2.1本合同簽訂之日起，乙方應在__________天內完成房屋裝修。

2.2如因不可抗力因素導致裝修工期延誤，雙方應協(xié)商解決，并書面確認。

三、工程款項

3.1甲方應按本合同約定支付裝修款項。

3.2裝修款項支付方式為：__________。

3.3乙方在裝修過程中，如因甲方原因導致停工，甲方應按日支付乙方停工損失。

四、質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家有關標準和規(guī)范進行裝修施工，確保裝修質量。

4.2甲方有權對裝修質量進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。

4.3如因乙方原因導致裝修質量問題，乙方應負責返工、維修或賠償損失。

五、違約責任

5.1乙方未按約定時間完成裝修，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

5.2甲方未按約定支付裝修款項，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

5.3任何一方違反本合同約定，應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.裝修項目清單

2.裝修圖紙

3.材料清單

4.施工進度表

5.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為房屋所有權人，乙方（以下簡稱“乙方”）為裝修施工方，丙方（以下簡稱“丙方”）為裝修監(jiān)理方。為明確各方權利義務，確保裝修工程順利進行，經三方協(xié)商一致，特訂立本合同。

一、裝修項目

1.1甲方同意將位于__________的房屋（以下簡稱“房屋”）交由乙方進行裝修。

1.2裝修項目包括但不限于：墻面、地面、頂面、門窗、水電、家具、潔具、燈具等。

1.3丙方受甲方委托，對裝修工程進行全程監(jiān)理。

二、裝修工期

2.1本合同簽訂之日起，乙方應在__________天內完成房屋裝修。

2.2如因不可抗力因素導致裝修工期延誤，雙方應協(xié)商解決，并書面確認。丙方有權對工期延誤進行監(jiān)督。

三、工程款項

3.1甲方應按本合同約定支付裝修款項。

3.2裝修款項支付方式為：__________。

3.3乙方在裝修過程中，如因甲方原因導致停工，甲方應按日支付乙方停工損失。

3.4丙方有權對裝修款項的使用進行監(jiān)督。

四、質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家有關標準和規(guī)范進行裝修施工，確保裝修質量。

4.2甲方有權對裝修質量進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。

4.3如因乙方原因導致裝修質量問題，乙方應負責返工、維修或賠償損失。

4.4丙方有權對裝修質量進行監(jiān)督，并對質量問題提出整改意見。

五、甲方的權益與責任

5.1甲方有權要求乙方在約定工期內完成裝修，并對裝修質量負責。

5.2甲方有權要求丙方對裝修工程進行全程監(jiān)理，并對丙方的監(jiān)理工作提出意見和建議。

5.3甲方有權要求乙方按照約定標準使用材料，并對材料質量負責。

5.4甲方有權要求乙方在裝修過程中保持現(xiàn)場整潔，并對施工現(xiàn)場的安全負責。

六、乙方的責任與限制

6.1乙方應嚴格按照約定工期、質量標準和材料要求進行裝修施工。

6.2乙方不得擅自改變裝修設計方案，如需修改，應經甲方同意。

6.3乙方不得使用不合格材料，如發(fā)現(xiàn)不合格材料，甲方有權要求乙方立即更換。

6.4乙方在裝修過程中，應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法施工。

七、丙方的責任與權利

7.1丙方有權對裝修工程進行全程監(jiān)理，并對裝修質量、工期、材料等進行監(jiān)督檢查。

7.2丙方有權對乙方提出的整改意見進行審核，并要求乙方按照要求進行整改。

7.3丙方有權對裝修款項的使用進行監(jiān)督，確?？铐椇侠硎褂?。

八、違約責任

8.1乙方未按約定時間完成裝修，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

8.2甲方未按約定支付裝修款項，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

8.3任何一方違反本合同約定，應承擔相應的法律責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

十、合同終止

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至裝修工程竣工驗收合格之日終止。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.裝修項目清單

2.裝修圖紙

3.材料清單

4.施工進度表

5.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入有利于確保裝修工程的質量和進度，維護甲方的合法權益，提高裝修工程的透明度。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為房屋所有權人，對裝修工程具有主導權，有利于保障甲方在裝修過程中的權益，確保裝修工程符合甲方的需求。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)裝修施工方，甲方（以下簡稱“甲方”）為房屋所有權人，丁方（以下簡稱“丁方”）為裝修設計及監(jiān)理方。鑒于乙方具備專業(yè)的裝修施工能力，甲方需要乙方提供裝修服務，丁方提供設計及監(jiān)理服務，為確保各方權益，經三方友好協(xié)商，特訂立本合同。

一、裝修項目

1.1甲方同意將位于__________的房屋（以下簡稱“房屋”）交由乙方進行裝修。

1.2裝修項目包括但不限于：墻面、地面、頂面、門窗、水電、家具、潔具、燈具等。

1.3丁方受甲方委托，對裝修工程的設計、施工及質量進行全程監(jiān)理。

二、設計及施工要求

2.1乙方應按照丁方提供的設計圖紙和施工方案進行裝修施工。

2.2乙方有權對施工過程中遇到的技術難題提出合理建議，經丁方確認后方可實施。

三、工程工期

3.1本合同簽訂之日起，乙方應在__________天內完成房屋裝修。

3.2工期延誤原因及處理：如因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求相應延期；如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

四、工程款項

4.1裝修工程款項分階段支付，具體支付方式及金額如下：

4.1.1設計階段：__________元，合同簽訂后支付；

4.1.2施工階段：__________元，施工完成并驗收合格后支付；

4.1.3驗收階段：__________元，竣工驗收合格后支付。

4.2丁方有權對工程款項的支付進行監(jiān)督。

五、乙方的權益與責任

5.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項。

5.2乙方有權要求丁方在設計及施工過程中提供必要的支持和配合。

5.3乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，如材料、設備等。

5.4乙方應按照設計圖紙和施工方案進行施工，確保工程質量。

六、丁方的責任與權利

6.1丁方有權對裝修工程的設計進行審核，并提出修改意見。

6.2丁方有權對施工過程進行監(jiān)理，確保施工質量符合設計要求。

6.3丁方有權對工程款項的支付進行監(jiān)督，確保資金合理使用。

七、甲方的責任與限制

7.1甲方應按照合同約定支付工程款項。

7.2甲方應配合乙方和丁方的工作，提供必要的施工條件和信息。

7.3甲方不得無故變更設計或施工方案，如需變更，應與乙方和丁方協(xié)商一致。

7.4甲方不得要求乙方使用低于國家標準或合同約定的材料。

八、違約責任

8.1甲方未按約定支付工程款項，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

8.2乙方未按約定完成工程，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

8.3任何一方違反本合同約定，應承擔相應的法律責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

十、合同終止

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至裝修工程竣工驗收合格之日終止。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

11.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.裝修項目清單

2.裝修圖紙

3.材料清單

4.