2024年度加工承攬合同書(2024版)3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度加工承攬合同書(2024版)本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯系方式2.承攬項目概述2.1承攬項目名稱2.2承攬項目內容2.3承攬項目地點2.4承攬項目期限3.承攬項目技術標準及要求3.1技術標準3.2材料要求3.3質量要求3.4安全要求4.承攬項目進度安排4.1項目階段劃分4.2各階段完成時間4.3項目驗收時間5.合同價款及支付方式5.1合同價款5.2支付方式5.3支付時間5.4逾期付款違約責任6.材料供應及費用承擔6.1材料供應6.2材料費用承擔6.3材料驗收標準7.保密條款7.1保密內容7.2保密期限7.3違約責任8.違約責任及爭議解決8.1違約責任8.2爭議解決方式8.3爭議解決機構9.合同解除及終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3解除或終止合同后的處理10.合同生效及解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件11.合同附件及補充協(xié)議11.1合同附件11.2補充協(xié)議12.合同簽署及生效日期12.1合同簽署12.2合同生效日期13.其他約定事項13.1其他約定13.2解釋權14.合同附件清單14.1附件一：承攬項目技術要求14.2附件二：材料清單14.3附件三：付款計劃表第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同雙方聯系方式甲方聯系方式：[甲方聯系電話]；[甲方電子郵箱]乙方聯系方式：[乙方聯系電話]；[乙方電子郵箱]第二條承攬項目概述2.1承攬項目名稱[具體項目名稱]2.2承攬項目內容[具體項目描述]2.3承攬項目地點[具體項目地點]2.4承攬項目期限[項目開始日期]至[項目結束日期]第三條承攬項目技術標準及要求3.1技術標準[具體技術標準，如國家標準、行業(yè)標準等]3.2材料要求[具體材料要求，包括品牌、規(guī)格、型號等]3.3質量要求[具體質量要求，如合格標準、檢測方法等]3.4安全要求[具體安全要求，如操作規(guī)程、安全防護措施等]第四條承攬項目進度安排4.1項目階段劃分[具體項目階段劃分，如設計、制作、安裝等]4.2各階段完成時間[各階段具體完成時間安排]4.3項目驗收時間[項目最終驗收時間]第五條合同價款及支付方式5.1合同價款[合同總價款及分階段支付金額]5.2支付方式[支付方式，如銀行轉賬、支票等]5.3支付時間[各階段支付時間安排]5.4逾期付款違約責任[逾期付款的違約金計算方式及承擔方]第六條材料供應及費用承擔6.1材料供應[材料供應方式，如甲方提供、乙方提供等]6.2材料費用承擔[材料費用承擔方]6.3材料驗收標準[材料驗收標準及流程]第七條保密條款7.1保密內容[涉及的商業(yè)秘密、技術秘密等]7.2保密期限[保密期限，如合同簽訂之日起X年]7.3違約責任[違反保密條款的違約責任及賠償標準]第八條違約責任及爭議解決8.1違約責任8.1.1甲方違約責任若甲方未能按時支付款項，每逾期一日，應向乙方支付未付款項的1‰作為違約金。若甲方未能按合同約定提供材料或設備，導致乙方無法按期完成工作，甲方應賠償乙方因此造成的直接經濟損失。8.1.2乙方違約責任若乙方未能按合同約定完成項目，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款的1‰作為違約金。若乙方提供的產品或服務不符合合同約定，乙方應無償返工或更換，并承擔因此產生的全部費用。8.2爭議解決方式雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.3爭議解決機構如雙方同意仲裁解決爭議，可選擇[仲裁機構名稱]作為仲裁機構。第九條合同解除及終止9.1合同解除條件9.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；9.1.2任何一方違約，守約方有權解除合同；9.1.3發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行。9.2合同終止條件9.2.1項目完成并驗收合格；9.2.2雙方達成終止協(xié)議；9.2.3合同約定的終止條件成就。9.3解除或終止合同后的處理9.3.1雙方應按照合同約定處理剩余款項；9.3.2雙方應共同處理項目善后事宜；9.3.3合同解除或終止后，雙方應相互出具解除或終止合同的書面確認。第十條合同生效及解除10.1合同生效條件合同經雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。10.2合同解除條件同第九條合同解除條件。第十一條合同附件及補充協(xié)議11.1合同附件合同附件包括但不限于：承攬項目技術要求、材料清單、付款計劃表等。11.2補充協(xié)議任何與本合同內容相抵觸的補充協(xié)議，應以書面形式經雙方簽字蓋章后生效。第十二條合同簽署及生效日期12.1合同簽署本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同生效日期[合同生效日期]第十三條其他約定事項13.1其他約定雙方對本合同未盡事宜，可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。13.2解釋權本合同的解釋權歸甲方所有。第十四條合同附件清單14.1附件一：承攬項目技術要求[具體技術要求內容]14.2附件二：材料清單[具體材料清單內容]14.3附件三：付款計劃表[具體付款計劃表內容]第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1第三方定義本合同所指的第三方包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測方、咨詢方、保險方等，根據合同需要和雙方約定，第三方可以提供專業(yè)服務或履行特定職責。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保證合同的有效履行，提高工作效率，確保項目質量，降低風險，以及為雙方提供專業(yè)支持。第十六條第三方介入方式16.1介入方式1.提供專業(yè)咨詢或建議；2.監(jiān)督和檢查項目進度、質量、安全等方面；3.協(xié)調解決合同履行過程中出現的問題；4.提供檢測、驗收、評估等服務。16.2介入流程1.雙方協(xié)商確定第三方介入的必要性和具體內容；2.雙方共同選定合適的第三方；3.第三方與雙方簽訂服務協(xié)議，明確服務內容、費用、期限等；4.第三方按照服務協(xié)議履行職責。第十七條第三方責任限額17.1責任限額第三方因履行職責而產生的責任，其責任限額由雙方在服務協(xié)議中約定，但不得超過合同總價的[百分比]%。17.2責任免除1.因不可抗力導致第三方無法履行職責，第三方不承擔任何責任；2.因甲方或乙方原因導致第三方履行職責出現的問題，第三方不承擔責任。第十八條第三方與其他各方的責權利劃分18.1第三方與甲方1.第三方應按照服務協(xié)議要求，向甲方提供專業(yè)服務；2.第三方應配合甲方對項目的監(jiān)督和檢查；3.第三方應接受甲方的監(jiān)督和管理。18.2第三方與乙方1.第三方應按照服務協(xié)議要求，向乙方提供專業(yè)服務；2.第三方應配合乙方完成項目工作；3.第三方應接受乙方的監(jiān)督和管理。18.3第三方與合同雙方1.第三方應保持中立，不得偏袒任何一方；2.第三方應遵守合同規(guī)定，不得泄露任何一方的商業(yè)秘密；3.第三方應在合同雙方授權范圍內履行職責。第十九條第三方介入后的合同修改19.1合同修改1.第三方介入后，如需修改合同內容，雙方應書面協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議；2.補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二十條第三方介入后的爭議解決20.1爭議解決1.第三方介入后產生的爭議，應按照本合同第十八條的規(guī)定處理；2.如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。第二十一條第三方介入后的合同終止21.1合同終止1.第三方介入后，如合同提前終止，雙方應按照服務協(xié)議約定處理；2.如有爭議，雙方應按照第二十條的規(guī)定解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：承攬項目技術要求詳細要求：包括項目的技術規(guī)范、設計圖紙、技術參數、材料標準等，用于明確項目的技術標準和質量要求。說明：此附件作為合同附件，甲方需在項目開始前提供，乙方需按照此技術要求進行承攬工作。2.附件二：材料清單詳細要求：包括項目所需材料的具體名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商等信息。說明：此附件作為合同附件，用于明確項目所需的材料，甲方需在項目開始前提供。3.附件三：付款計劃表詳細要求：包括每個付款階段的金額、時間、支付方式等信息。說明：此附件作為合同附件，用于明確付款計劃和支付方式，雙方需按照此計劃執(zhí)行。4.附件四：第三方服務協(xié)議詳細要求：包括第三方的基本信息、服務內容、費用、期限、責任限額等。說明：此附件作為合同附件，用于明確第三方介入的具體事項和服務條款。5.附件五：項目進度計劃詳細要求：包括項目各個階段的開始和結束時間、關鍵節(jié)點等。說明：此附件作為合同附件，用于明確項目進度安排，雙方需按照此計劃執(zhí)行。6.附件六：項目驗收報告詳細要求：包括項目驗收的時間、地點、人員、驗收結果等信息。說明：此附件作為合同附件，用于記錄項目驗收過程和結果，雙方需共同簽署。7.附件七：違約金計算表詳細要求：包括違約金的計算方法、金額、支付時間等。說明：此附件作為合同附件，用于明確違約金的計算方式和支付方式。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按時支付款項責任認定標準：每逾期一日，甲方應向乙方支付未付款項的1‰作為違約金。示例：若合同約定款項應在2024年1月1日支付，但甲方于1月5日支付，則甲方應支付4天的違約金。2.違約行為：乙方未能按期完成項目責任認定標準：每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總價款的1‰作為違約金。示例：若合同約定項目應在2024年12月31日完成，但乙方于2025年1月10日完成，則乙方應支付10天的違約金。3.違約行為：乙方提供的產品或服務不符合合同約定責任認定標準：乙方應無償返工或更換，并承擔因此產生的全部費用。示例：若乙方提供的產品不符合合同約定的質量標準，乙方需重新制作或更換，并承擔相關費用。4.違約行為：第三方未能履行服務協(xié)議責任認定標準：第三方應按照服務協(xié)議約定承擔相應責任，若造成損失，第三方應予以賠償。示例：若第三方未能按時提供咨詢服務，導致項目進度延誤，第三方應賠償因此造成的損失。5.違約行為：不可抗力導致合同無法履行責任認定標準：不可抗力事件發(fā)生時，雙方互不承擔責任。示例：若發(fā)生自然災害導致項目無法按期完成，雙方均不承擔責任。全文完。2024年度加工承攬合同書(2024版)1本合同目錄一覽1.合同訂立依據及目的1.1合同訂立依據1.2合同目的2.雙方當事人信息2.1承攬方基本信息2.2加工方基本信息3.加工承攬項目3.1項目名稱3.2項目內容3.3項目數量3.4項目質量要求4.項目交貨時間及地點4.1交貨時間4.2交貨地點5.項目驗收標準及方法5.1驗收標準5.2驗收方法6.項目價格及支付方式6.1項目總價6.2價格構成6.3支付方式6.4支付時間7.保密條款7.1保密范圍7.2保密義務8.違約責任及解決方式8.1違約責任8.2解決方式9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同附件11.1附件一：加工承攬明細表11.2附件二：技術參數及圖紙11.3附件三：其他相關文件12.合同變更及解除12.1合同變更條件12.2合同解除條件13.合同解除后的處理13.2已完成項目處理14.其他約定事項14.1通知方式14.2合同份數14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立依據及目的1.1合同訂立依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)及國家相關政策規(guī)定訂立。1.2合同目的本合同旨在明確雙方在2024年度的加工承攬合作事宜，確保項目順利進行，實現互利共贏。2.雙方當事人信息2.1承攬方基本信息承攬方名稱：[承攬方全稱]承攬方地址：[承攬方詳細地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯系電話：[聯系電話]2.2加工方基本信息加工方名稱：[加工方全稱]加工方地址：[加工方詳細地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯系電話：[聯系電話]3.加工承攬項目3.1項目名稱[項目名稱]3.2項目內容[具體項目內容描述]3.3項目數量[項目具體數量]3.4項目質量要求[質量要求標準及檢測方法]4.項目交貨時間及地點4.1交貨時間[具體交貨時間，如：2024年12月31日前]4.2交貨地點[具體交貨地點，如：[加工方地址]指定倉庫]5.項目驗收標準及方法5.1驗收標準[參照國家標準、行業(yè)標準或雙方約定的驗收標準]5.2驗收方法[具體驗收流程、檢測方法及驗收人員]6.項目價格及支付方式6.1項目總價[項目總價金額]6.2價格構成[詳細列出價格構成要素，如：材料費、人工費、運輸費等]6.3支付方式[支付方式，如：銀行轉賬、現金等]6.4支付時間[具體支付時間，如：合同簽訂后5個工作日內支付50%，剩余款項在驗收合格后15日內支付]7.保密條款7.1保密范圍[涉及雙方商業(yè)秘密、技術秘密等信息]7.2保密義務[雙方應嚴格遵守保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露或使用保密信息]8.違約責任及解決方式8.1違約責任8.1.1承攬方未能按時完成項目，每延遲一日，應向加工方支付合同總價千分之五的違約金。8.1.2加工方未能按時支付款項，每延遲一日，應向承攬方支付合同總價千分之五的違約金。8.1.3若一方違反保密義務，泄露對方商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的全部損失。8.2解決方式8.2.1雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。8.2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.爭議解決9.1爭議解決方式本合同爭議解決方式為訴訟，訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。9.2爭議解決機構雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的人民法院解決。10.合同生效及終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止條件10.2.1合同約定的項目完成并驗收合格；10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.2.3發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；10.2.4本合同約定的其他終止條件。11.合同附件11.1附件一：加工承攬明細表11.2附件二：技術參數及圖紙11.3附件三：其他相關文件12.合同變更及解除12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致；12.1.2確有必要變更合同內容。12.2合同解除條件12.2.1雙方協(xié)商一致解除合同；12.2.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；12.2.3一方嚴重違約，另一方有權解除合同。13.合同解除后的處理13.1.1雙方協(xié)商確定剩余項目的處理方式；13.2已完成項目處理13.2.1已完成項目按合同約定驗收；13.2.2驗收合格的項目，加工方應按合同約定支付款項。14.其他約定事項14.1通知方式雙方之間的通知應以書面形式進行，通過雙方約定的通訊方式發(fā)送。14.2合同份數本合同一式[份數]份，雙方各執(zhí)[份數]份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方，包括但不限于中介方、擔保方、監(jiān)督方、監(jiān)理方等，是指除甲乙雙方外的其他參與合同履行或與合同履行有直接關聯的第三方主體。15.2第三方介入條件15.2.1第三方介入需經甲乙雙方書面同意；15.2.2第三方介入應具備相應的資質和能力；15.2.3第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率和質量。16.第三方責任16.1第三方責任范圍16.1.1第三方在其職責范圍內，對合同履行的監(jiān)督、管理、協(xié)調等行為承擔相應責任。16.1.2第三方對因其自身過錯導致的合同履行延誤或損害，應承擔相應的賠償責任。16.2第三方責任限額16.2.1第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體數額不得低于合同總價的[百分比]%。16.2.2第三方責任限額在合同簽訂時確定，并在合同履行過程中保持不變。17.第三方權利17.1第三方權利范圍17.1.1第三方有權根據合同約定和職責要求，對合同履行情況進行監(jiān)督和檢查。17.1.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以履行其職責。17.2第三方權利行使17.2.1第三方在行使權利時，應遵循公平、公正、公開的原則；17.2.2第三方在行使權利時，不得損害甲乙雙方的合法權益。18.第三方與其他各方的關系18.1第三方與甲方的權利義務關系18.1.1第三方與甲方的關系為委托代理或服務合同關系；18.1.2第三方在履行職責時，應遵守甲方的指示和合同約定。18.2第三方與乙方的權利義務關系18.2.1第三方與乙方的關系為委托代理或服務合同關系；18.2.2第三方在履行職責時，應遵守乙方的指示和合同約定。18.3第三方與其他各方的關系劃分18.3.1第三方不參與甲乙雙方的權利義務分配，其責任僅限于合同約定的職責范圍；18.3.2第三方與其他各方的關系應明確界定，避免責任混淆。19.第三方介入的解除19.1第三方介入的解除條件19.1.1合同終止；19.1.2雙方協(xié)商一致解除第三方介入；19.1.3第三方違反合同約定或職責，經甲乙雙方書面通知后仍不改正。19.2第三方介入的解除程序19.2.1第三方介入的解除，需甲乙雙方書面同意；19.2.2第三方介入的解除，應通知第三方，并辦理相關手續(xù)。20.第三方介入的后續(xù)處理20.1第三方介入的終止，不影響甲乙雙方根據合同約定繼續(xù)履行義務；20.2第三方介入的終止，不影響甲乙雙方根據合同約定追究對方的違約責任；20.3第三方介入的終止，不影響甲乙雙方根據合同約定進行爭議解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：加工承攬明細表要求：詳細列明加工承攬項目的名稱、數量、規(guī)格、技術參數、交貨時間、驗收標準等。說明：本附件作為合同的重要組成部分，用于明確雙方的權利義務。2.附件二：技術參數及圖紙要求：提供項目所需的技術參數、圖紙及相關技術文件。說明：本附件用于確保加工承攬項目的技術標準符合要求。3.附件三：其他相關文件要求：包括合同簽訂雙方的營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、授權委托書等。說明：本附件用于證明甲乙雙方的合法身份和授權情況。4.附件四：第三方資質證明要求：第三方介入的資質證明文件，如中介方的營業(yè)執(zhí)照、監(jiān)理方的相關證書等。說明：本附件用于證明第三方具備介入合同的資質和能力。5.附件五：違約責任及解決方式說明要求：詳細說明合同中約定的違約責任及解決方式。說明：本附件用于明確違約行為的認定及違約責任的承擔。6.附件六：爭議解決流程要求：明確爭議解決的流程和機構。說明：本附件用于指導雙方在發(fā)生爭議時如何進行解決。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1承攬方未能按時完成項目，導致項目延誤。1.2加工方未能按時支付款項，導致承攬方利益受損。1.3第三方未履行監(jiān)督職責，導致項目質量不符合要求。1.4甲乙雙方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密。2.責任認定標準2.1違約行為發(fā)生時，由違約方承擔違約責任。2.2違約責任包括但不限于賠償損失、支付違約金等。2.3違約金的具體數額根據合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定確定。3.示例說明3.1承攬方未能按時完成項目，延誤工期30天，根據合同約定，承攬方應向加工方支付合同總價千分之五的違約金。3.2加工方未能按時支付款項，延誤支付時間15天，根據合同約定，加工方應向承攬方支付合同總價千分之五的違約金。3.3第三方未履行監(jiān)督職責，導致項目質量不符合要求，第三方應承擔相應的賠償責任。3.4甲乙雙方泄露對方商業(yè)秘密，造成對方損失，泄露方應承擔相應的法律責任。全文完。2024年度加工承攬合同書(2024版)2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱及全稱1.2合同雙方法定代表人或授權代表1.3合同雙方聯系方式2.合同標的及內容2.1加工承攬產品名稱及規(guī)格2.2加工承攬數量及要求2.3加工承攬質量標準2.4加工承攬期限及交貨時間3.加工承攬方式及流程3.1加工工藝及方法3.2生產流程及步驟3.3技術文件及圖紙?zhí)峁?.技術資料及文件4.1技術資料提供及保密4.2文件審核及確認4.3技術變更及通知5.價格及支付方式5.1加工承攬價格5.2價格組成及計算方法5.3支付方式及時間5.4付款條件及違約責任6.交貨與驗收6.1交貨地點及方式6.2交貨時間及通知6.3驗收標準及程序6.4驗收不合格處理7.逾期及違約責任7.1逾期交貨及違約責任7.2逾期付款及違約責任7.3其他違約行為及責任8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3解除后的處理11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同生效日期11.3合同終止條件11.4合同終止日期12.合同附件12.1附件清單12.2附件內容12.3附件效力13.其他約定13.1其他約定事項13.2其他約定條款14.合同簽署及附件14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點14.3合同附件簽署第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱及全稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人或授權代表甲方法定代表人/授權代表：[姓名]乙方法定代表人/授權代表：[姓名]1.3合同雙方聯系方式甲方聯系方式：[電話號碼][電子郵箱]乙方聯系方式：[電話號碼][電子郵箱]第二條合同標的及內容2.1加工承攬產品名稱及規(guī)格產品名稱：[產品名稱]產品規(guī)格：[產品規(guī)格]2.2加工承攬數量及要求數量：[具體數量]要求：[具體要求]2.3加工承攬質量標準質量標準：[國家/行業(yè)標準編號]2.4加工承攬期限及交貨時間期限：自[起始日期]至[終止日期]交貨時間：[具體交貨日期]第三條加工承攬方式及流程3.1加工工藝及方法工藝：[具體工藝]方法：[具體方法]3.2生產流程及步驟流程：[具體流程]步驟：[具體步驟]3.3技術文件及圖紙?zhí)峁┪募篬提供的技術文件清單]圖紙：[提供的圖紙清單]第四條技術資料及文件4.1技術資料提供及保密甲方應向乙方提供完整的技術資料，包括但不限于工藝流程、操作規(guī)范、質量標準等。保密期限：自合同簽訂之日起[具體保密期限]年。4.2文件審核及確認乙方應在收到技術文件后[具體時間]內完成審核，并予以確認。4.3技術變更及通知如需變更技術文件，甲方應在變更前[具體時間]內向乙方通知，并經乙方確認。第五條價格及支付方式5.1加工承攬價格價格：[具體價格]5.2價格組成及計算方法組成：[具體組成]計算方法：[具體計算方法]5.3支付方式及時間支付方式：[具體支付方式]支付時間：[具體支付時間]5.4付款條件及違約責任付款條件：[具體付款條件]違約責任：[具體違約責任]第六條交貨與驗收6.1交貨地點及方式地點：[具體交貨地點]方式：[具體交貨方式]6.2交貨時間及通知時間：[具體交貨時間]通知：[具體通知方式]6.3驗收標準及程序標準：[具體驗收標準]程序：[具體驗收程序]6.4驗收不合格處理不合格處理：[具體不合格處理方式]第七條逾期及違約責任7.1逾期交貨及違約責任逾期交貨：[具體逾期交貨責任]7.2逾期付款及違約責任逾期付款：[具體逾期付款責任]7.3其他違約行為及責任其他違約：[具體其他違約責任]第八條保密條款8.1保密內容本合同中涉及的技術信息、商業(yè)秘密、客戶信息等均為保密內容。8.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至[具體保密期限]年。8.3違約責任任何一方違反保密義務，泄露保密內容，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2爭議解決機構如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循相關法律法規(guī)及法院審理程序。第十條合同解除10.1合同解除條件（1）一方嚴重違約，經對方書面通知后[具體時間]內未予改正；（2）因不可抗力致使合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致決定解除合同。10.2合同解除程序合同解除應書面通知對方，并自通知到達對方之日起生效。10.3解除后的處理合同解除后，雙方應按照合同約定及法律規(guī)定處理相關事宜。第十一條合同生效及終止11.1合同生效條件本合同經雙方簽字蓋章后生效。11.2合同生效日期合同生效日期為[具體生效日期]。11.3合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。11.4合同終止日期合同終止日期為[具體終止日期]。第十二條合同附件12.1附件清單本合同附件包括但不限于：（1）加工承攬產品技術文件；（2）加工承攬產品圖紙；（3）雙方協(xié)商確定的補充協(xié)議。12.2附件內容附件內容為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.3附件效力附件效力與合同一致。第十三條其他約定13.1其他約定事項本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。13.2其他約定條款其他約定條款包括但不限于知識產權歸屬、稅費承擔、不可抗力等。第十四條合同簽署及附件14.1合同簽署日期本合同自[具體簽署日期]起生效。14.2合同簽署地點本合同在[具體簽署地點]簽署。14.3合同附件簽署本合同附件的簽署與本合同簽署同時進行，附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指在合同履行過程中，為促成合同履行、提供專業(yè)服務或進行其他相關活動，由甲乙雙方同意引入的任何個人、企業(yè)或其他組織。1.2第三方介入范圍（1）提供中介服務，協(xié)助甲乙雙方達成合同；（2）提供技術支持或咨詢服務；（3）提供融資、擔保等金融服務；（4）提供物流、倉儲等后勤保障服務；（5）其他經甲乙雙方同意的服務。第二條甲乙方責任增加條款2.1甲乙方責任增加（1）對第三方提供的信息和服務的真實性、合法性負責；（2）確保第三方履行其義務，并對第三方違約行為承擔連帶責任；（3）對第三方提供的服務質量、安全性等承擔監(jiān)督責任。第三條第三方責任界定3.1第三方責任范圍第三方的責任范圍限于其提供的具體服務內容，包括但不限于：（1）中介服務：協(xié)助甲乙雙方達成合同，但不對合同履行結果承擔責任；（2）技術支持或咨詢服務：提供專業(yè)意見或服務，但不對甲乙雙方的決策承擔責任；（3）金融服務：提供融資、擔保等服務，但不對資金使用效果承擔責任；（4）后勤保障服務：提供物流、倉儲等服務，但不對服務過程中的損失承擔責任。3.2第三方責任限額第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：（1）中介服務：[具體責任限額]；（2）技術支持或咨詢服務：[具體責任限額]；（3）金融服務：[具體責任限額]；（4）后勤保障服務：[具體責任限額]。第四條第三方與其他各方的權利義務劃分4.1第三方與甲方的權利義務第三方應按照甲方的需求提供服務，并遵守甲方提出的各項要求。甲方應支付第三方約定的服務費用，并對第三方提供的服務質量進行監(jiān)督。4.2第三方與乙方的權利義務第三方應按照乙方的需求提供服務，并遵守乙方提出的各項要求。乙方應支付第三方約定的服務費用，并對第三方提供的服務質量進行監(jiān)督。4.3第三方與甲乙雙方的權利義務第三方應遵守甲乙雙方共同約定的各項條款，在