土建支模合同范例

土建支模合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方承攬甲方土建支模工程事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：乙方負責甲方的土建支模工程，包括但不限于模板制作、安裝、拆除、運輸?shù)取?/p>

1.4工程規(guī)模：__________

二、工程期限

2.1工程開工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延誤責任：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方由此造成的損失。

三、工程款項

3.1工程總價：__________

3.2付款方式：甲方按工程進度分階段支付工程款項。具體付款節(jié)點及比例由雙方另行協(xié)商確定。

3.3逾期付款責任：如甲方未按約定支付工程款項，應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額的__________%計算。

四、質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家相關質量標準和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量達到設計要求和合同約定。

4.2甲方有權對工程質量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即進行整改，直至符合要求。

五、安全生產(chǎn)

5.1乙方應嚴格按照國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和操作規(guī)程進行施工，確保施工安全。

5.2乙方應建立健全安全生產(chǎn)責任制，加強施工現(xiàn)場管理，確保施工人員的人身安全。

六、知識產(chǎn)權

6.1乙方在施工過程中所形成的有關工程的技術資料、圖紙等知識產(chǎn)權歸甲方所有。

6.2未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自復制、轉讓、出售或以其他方式使用上述知識產(chǎn)權。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.工程施工圖紙

2.工程量清單

3.甲方提供的有關資料

4.乙方提供的有關資料

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為項目業(yè)主，為保障土建支模工程的質量、進度和安全生產(chǎn)，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）作為項目監(jiān)理，乙方（以下簡稱“乙方”）為土建支模工程施工方。三方本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方承攬甲方土建支模工程事宜，并引入第三方監(jiān)理服務，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：乙方負責甲方的土建支模工程，包括但不限于模板制作、安裝、拆除、運輸?shù)取?/p>

1.4工程規(guī)模：__________

二、第三方監(jiān)理職責

2.1第三方負責對土建支模工程的施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、進度和安全生產(chǎn)符合國家相關標準和合同要求。

2.2第三方有權對乙方提交的施工方案、進度計劃、質量檢驗報告等進行審核，并提出整改意見。

2.3第三方應定期向甲方匯報工程進度和質量情況，對重大問題及時報告甲方。

三、乙方施工責任

3.1乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范和合同要求進行施工，確保工程質量達到設計要求和合同約定。

3.2乙方應按時完成工程進度，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方由此造成的損失。

3.3乙方應建立健全安全生產(chǎn)責任制，加強施工現(xiàn)場管理，確保施工人員的人身安全。

四、甲方權益保障

4.1甲方有權對乙方提交的施工方案、進度計劃、質量檢驗報告等進行審核，并提出修改意見。

4.2甲方有權對工程進度和質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題時，乙方應立即整改。

4.3甲方有權要求乙方進行工程變更，乙方應積極配合，并承擔由此產(chǎn)生的費用。

4.4甲方有權要求乙方對施工過程中產(chǎn)生的垃圾、廢棄物進行清理，確保施工現(xiàn)場整潔。

五、第三方權益與責任

5.1第三方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見，乙方應予以整改。

5.2第三方有權對乙方提交的施工方案、進度計劃、質量檢驗報告等進行審核，并提出修改意見。

5.3第三方應確保監(jiān)理工作的獨立性和公正性，不得接受乙方的賄賂、回扣等不正當利益。

5.4第三方應對監(jiān)理過程中知悉的商業(yè)秘密予以保密。

六、違約責任

6.1乙方如未按時完成工程進度，應向甲方支付違約金，違約金按延誤工期金額的__________%計算。

6.2乙方如未按合同要求進行施工，導致工程質量不合格，應承擔修復責任，并賠償甲方由此造成的損失。

6.3第三方如未履行監(jiān)理職責，導致工程質量問題，應承擔相應的法律責任。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容以及項目信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2第三方在監(jiān)理過程中知悉的商業(yè)秘密，應予以保密。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效與解除

9.1本合同自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。

9.2如有下列情況之一，任何一方有權解除本合同：

（1）一方嚴重違約，經(jīng)對方催告后仍不履行；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；

（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

10.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自各方簽字蓋章之日起生效。

第三方介入的意義和目的：

第三方作為項目監(jiān)理，旨在確保工程質量和安全生產(chǎn)，維護甲方的合法權益，降低項目風險。

甲方權益主導的目的和意義：

甲方作為項目業(yè)主，通過引入第三方監(jiān)理和強化乙方施工責任，保障工程質量、進度和安全生產(chǎn)，實現(xiàn)項目利益最大化。

附件：

1.工程施工圖紙

2.工程量清單

3.甲方提供的有關資料

4.乙方提供的有關資料

5.第三方監(jiān)理資質證書復印件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)土建支模工程施工方，為保障工程質量和施工安全，甲方（以下簡稱“甲方”）特委托第三方（以下簡稱“第三方”）作為項目監(jiān)理。三方本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方承攬土建支模工程事宜，并引入第三方監(jiān)理服務，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：乙方負責甲方的土建支模工程，包括但不限于模板制作、安裝、拆除、運輸?shù)取?/p>

1.4工程規(guī)模：__________

二、第三方監(jiān)理職責

2.1第三方負責對土建支模工程的施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、進度和安全生產(chǎn)符合國家相關標準和合同要求。

2.2第三方有權對乙方提交的施工方案、進度計劃、質量檢驗報告等進行審核，并提出整改意見。

2.3第三方應定期向甲方匯報工程進度和質量情況，對重大問題及時報告甲方。

三、乙方施工權利

3.1乙方有權根據(jù)工程實際情況，在確保工程質量和安全的前提下，對施工方案進行合理調整。

3.2乙方有權要求甲方按照合同約定提供必要的施工條件，包括場地、材料、設備等。

3.3乙方有權要求甲方對施工過程中的合理變更進行確認，并承擔由此產(chǎn)生的費用。

四、甲方權益保障

4.1甲方應按時支付工程款項，并按照合同約定提供施工條件。

4.2甲方應配合乙方進行工程變更，并承擔相應的費用。

4.3甲方應確保施工現(xiàn)場的整潔和安全，為乙方施工提供便利。

五、第三方權益與責任

5.1第三方有權對乙方提交的施工方案、進度計劃、質量檢驗報告等進行審核，并提出修改意見。

5.2第三方應確保監(jiān)理工作的獨立性和公正性，不得接受乙方的賄賂、回扣等不正當利益。

5.3第三方應對監(jiān)理過程中知悉的商業(yè)秘密予以保密。

六、違約責任

6.1甲方如未按時支付工程款項，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的__________%計算。

6.2甲方如未按照合同約定提供施工條件，導致工期延誤，應承擔相應的違約責任，并賠償乙方由此造成的損失。

6.3第三方如未履行監(jiān)理職責，導致工程質量問題，應承擔相應的法律責任。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容以及項目信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2第三方在監(jiān)理過程中知悉的商業(yè)秘密，應予以保密。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效與解除

9.1本合同自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。

9.2如有下列情況之一，任何一方有權解除本合同：

（1）一方嚴重違約，經(jīng)對方催告后仍不履行；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；

（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

10.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自各方簽字蓋章之日起生效。

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為施工方，通過引入第三方監(jiān)理，確保工程質量和施工安全，維護自身合法權益，實現(xiàn)項目利益最大化。

弱化甲方為主導的意義和目的：

甲方作為項目業(yè)主，通過弱化自身主導地位，賦予乙方更多的施工權利，有利于