工程外墻保溫合同范例

工程外墻保溫合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_____________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_____________________________

鑒于甲方需要進行外墻保溫工程，乙方具備外墻保溫工程的相關資質和能力，雙方經友好協商，就外墻保溫工程的相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：_____________________________

2.工程地點：_____________________________

3.工程規(guī)模：_____________________________

4.工程內容：_____________________________

5.工程工期：_____________________________

二、工程承包范圍及質量要求

1.乙方負責工程的設計、施工、材料供應、驗收等全過程。

2.工程質量應符合國家相關質量標準，達到甲方要求的使用功能。

3.乙方應按照甲方提供的圖紙、施工方案和規(guī)范要求進行施工。

三、工程價款及支付方式

1.工程總價為人民幣：_____________________________元整（大寫：_____________________________）。

2.甲方應按以下方式支付工程價款：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的30%作為預付款；

（2）工程進度達到約定節(jié)點時，甲方支付已完成的工程款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余的70%工程款；

（4）工程保修期內，乙方應負責無償維修，甲方支付保修費用。

四、工期及延誤責任

1.乙方應按照合同約定的工期完成工程。

2.因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價款的0.5%作為違約金。

3.因不可抗力導致工期延誤的，雙方應協商解決。

五、材料供應及驗收

1.乙方負責提供符合國家相關標準的材料，并保證材料質量。

2.甲方有權對材料進行抽樣檢驗，如檢驗不合格，乙方應負責更換或賠償損失。

六、工程驗收及保修

1.工程竣工后，雙方應共同進行驗收，驗收合格后甲方支付剩余的70%工程款。

2.工程保修期為：_____________________________年。

3.保修期內，如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應負責無償維修。

七、違約責任

1.甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期付款金額的0.1%。

2.乙方未按約定完成工程的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的0.1%。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙

2.施工方案

3.材料合格證明

4.驗收報告

甲方（蓋章）：_____________________________

乙方（蓋章）：_____________________________

簽訂日期：_____________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：_____________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_____________________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：_____________________________

鑒于甲方需要進行外墻保溫工程，乙方具備外墻保溫工程的相關資質和能力，丙方作為監(jiān)理單位，負責對工程進行監(jiān)督管理，雙方經友好協商，就外墻保溫工程的相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：_____________________________

2.工程地點：_____________________________

3.工程規(guī)模：_____________________________

4.工程內容：_____________________________

5.工程工期：_____________________________

二、工程承包范圍及質量要求

1.乙方負責工程的設計、施工、材料供應、驗收等全過程。

2.工程質量應符合國家相關質量標準，達到甲方要求的使用功能。

3.丙方負責對工程進行監(jiān)督管理，確保工程質量。

三、第三方責任與權利

1.丙方有權對乙方提供的材料、施工過程、工程進度等進行監(jiān)督和檢查。

2.丙方有權要求乙方整改不符合質量標準的問題，并有權暫停工程。

3.丙方有權對工程進行驗收，驗收合格后方可支付工程款。

四、工程價款及支付方式

1.工程總價為人民幣：_____________________________元整（大寫：_____________________________）。

2.甲方支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的30%作為預付款；

（2）工程進度達到約定節(jié)點時，甲方支付已完成的工程款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余的70%工程款；

（4）工程保修期內，甲方支付保修費用。

五、工期及延誤責任

1.乙方應按照合同約定的工期完成工程。

2.因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價款的0.5%作為違約金。

3.因不可抗力導致工期延誤的，雙方應協商解決。

六、材料供應及驗收

1.乙方負責提供符合國家相關標準的材料，并保證材料質量。

2.丙方有權對材料進行抽樣檢驗，如檢驗不合格，乙方應負責更換或賠償損失。

七、工程驗收及保修

1.工程竣工后，丙方組織驗收，驗收合格后甲方支付剩余的70%工程款。

2.工程保修期為：_____________________________年。

3.保修期內，如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應負責無償維修。

八、甲方權益與權利

1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間和質量要求完成工程。

2.甲方有權要求丙方對工程進行監(jiān)督管理，確保工程質量。

3.甲方有權對工程進行驗收，驗收合格后方可支付工程款。

4.甲方有權要求乙方提供相關材料、施工過程、工程進度等報告。

九、乙方違約及限制條款

1.乙方未按約定完成工程的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的0.1%。

2.乙方提供不合格材料或施工質量不符合要求的，應承擔相應的賠償責任。

3.乙方在工程過程中發(fā)生重大安全事故的，應承擔全部責任。

4.乙方不得將工程轉包或分包給不具備相應資質的單位或個人。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙

2.施工方案

3.材料合格證明

4.驗收報告

第三方介入的意義和目的在于確保工程質量和進度，維護甲方的權益。甲方為主導的目的和意義在于確保工程按照約定的時間、質量和標準完成，保障自身利益。通過引入第三方監(jiān)理，甲方可以在工程過程中獲得更加專業(yè)的監(jiān)督和管理，降低工程風險，提高工程質量和效率。同時，通過增加甲方的權利條款和乙方的違約及限制條款，甲方能夠更好地保障自身權益，確保工程順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：_____________________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_____________________________

第三方（以下簡稱“丁方”）：_____________________________

鑒于乙方具備外墻保溫工程的相關資質和能力，甲方需要進行外墻保溫工程，丁方作為監(jiān)理單位，負責對工程進行監(jiān)督管理，雙方經友好協商，就外墻保溫工程的相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：_____________________________

2.工程地點：_____________________________

3.工程規(guī)模：_____________________________

4.工程內容：_____________________________

5.工程工期：_____________________________

二、工程承包范圍及質量要求

1.乙方負責工程的設計、施工、材料供應、驗收等全過程。

2.工程質量應符合國家相關質量標準，達到甲方要求的使用功能。

3.丁方負責對工程進行監(jiān)督管理，確保工程質量。

三、第三方責任與權利

1.丁方有權對乙方提供的材料、施工過程、工程進度等進行監(jiān)督和檢查。

2.丁方有權要求乙方整改不符合質量標準的問題，并有權暫停工程。

3.丁方有權對工程進行驗收，驗收合格后方可支付工程款。

四、工程價款及支付方式

1.工程總價為人民幣：_____________________________元整（大寫：_____________________________）。

2.甲方支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的30%作為預付款；

（2）工程進度達到約定節(jié)點時，甲方支付已完成的工程款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余的70%工程款；

（4）工程保修期內，甲方支付保修費用。

五、工期及延誤責任

1.乙方應按照合同約定的工期完成工程。

2.因甲方原因導致工期延誤的，每延誤一天，甲方應向乙方支付合同總價款的0.1%作為違約金。

3.因不可抗力導致工期延誤的，雙方應協商解決。

六、材料供應及驗收

1.乙方負責提供符合國家相關標準的材料，并保證材料質量。

2.丁方有權對材料進行抽樣檢驗，如檢驗不合格，乙方應負責更換或賠償損失。

七、工程驗收及保修

1.工程竣工后，丁方組織驗收，驗收合格后甲方支付剩余的70%工程款。

2.工程保修期為：_____________________________年。

3.保修期內，如因甲方原因導致工程質量問題，甲方應承擔相應的賠償責任。

八、乙方權益與權利

1.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間和質量要求完成工程。

2.乙方有權要求丁方對工程進行監(jiān)督管理，確保工程質量。

3.乙方有權對工程進行驗收，驗收合格后方可支付工程款。

4.乙方有權要求甲方提供相關材料、施工過程、工程進度等報告。

九、甲方違約及限制條款

1.甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期付款金額的0.1%。

2.甲方不得無故變更工程內容或要求乙方進行額外的工程調整。

3.甲方不得在未經乙方同意的情況下，擅自委托其他單位或個人進行工程管理。

4.甲方不得因自身原因導致工程延期，否則應承擔相應的違約責任。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同一式三份，乙方、甲方、丁方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙

2.施工方案