裝飾裝修中止施工合同

裝飾裝修中止施工合同合同編號：__________1.名稱：____________________2.住所地：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________5.電子郵箱：____________________1.名稱：____________________2.住所地：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________5.電子郵箱：____________________第一條中止施工范圍1.1本合同范圍內(nèi)，乙方中止原合同約定的施工義務。1.2中止施工的工程范圍包括但不限于：__________。第二條中止施工期限2.1本合同約定的中止施工期限自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2中止施工期限屆滿后，如雙方未達成續(xù)約協(xié)議或未能就工程恢復施工達成一致，本合同自動終止。第三條中止施工期間的責任3.1甲方應按照原合同約定，向乙方支付已完成的工程價款。3.2乙方應妥善保管施工現(xiàn)場，確保施工現(xiàn)場的安全、整潔，并承擔因此產(chǎn)生的費用。3.3中止施工期間，因不可抗力或其他意外事件導致工程損失的，雙方應按照原合同約定承擔相應的責任。第四條恢復施工4.1中止施工期限屆滿前，甲方如需恢復施工，應提前______天書面通知乙方。4.2乙方收到甲方恢復施工通知后，應盡快安排施工，確保工程按原合同約定的工期完成。4.3乙方在中止施工期限內(nèi)未能完成的工作，應在本合同約定的中止施工期限屆滿后______天內(nèi)完成。第五條違約責任5.1甲方未按本合同約定支付工程價款的，應向乙方支付違約金，違約金為應付款項的______%。5.2乙方未按本合同約定恢復施工的，應向甲方支付違約金，違約金為原合同總價款的______%。第六條爭議解決6.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。6.2雙方在爭議解決過程中，應保持施工場地的整潔和安全，避免不必要的損失。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.裝飾裝修施工合同2.工程設計圖紙3.工程預算書4.工程進度計劃5.施工資質(zhì)證明6.施工人員名單7.材料采購合同8.付款憑證9.工程驗收報告10.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按合同約定支付工程價款，認定為國家規(guī)定范圍內(nèi)的違約行為。2.乙方未按合同約定恢復施工，認定為國家規(guī)定范圍內(nèi)的違約行為。3.甲方未按合同約定提供施工場地、施工條件等，認定為國家規(guī)定范圍內(nèi)的違約行為。4.乙方未按合同約定使用合格材料、施工工藝等，認定為國家規(guī)定范圍內(nèi)的違約行為。5.甲方、乙方因不可抗力導致不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可認定為國家規(guī)定范圍內(nèi)的違約行為。三、法律名詞及解釋：1.裝飾裝修工程：指對建筑物內(nèi)部空間進行裝飾、裝修，提高使用功能和美化環(huán)境的活動。2.中止施工：指在合同履行過程中，因特殊情況導致施工暫時停止。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。5.授權代表：指雙方在合同履行過程中，有權代表雙方處理合同事務的人員。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付工程價款：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方支付應付款項，如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起訴訟。2.乙方未按約定恢復施工：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方恢復施工，如乙方仍不恢復，甲方可依法向人民法院提起訴訟。3.施工現(xiàn)場安全事故：雙方應立即啟動應急預案，按預案要求進行事故處理，并承擔相應責任。4.工程質(zhì)量問題：雙方應按合同約定進行質(zhì)量驗收，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責修復，并承擔修復費用。5.不可抗力導致不能履行合同：雙方應立即協(xié)商，根據(jù)實際情況調(diào)整合同履行計劃，必要時可協(xié)商解除合同。五、所有應用場景：1.甲方為進行裝飾裝修工程，與乙方簽訂《裝飾裝修施工合同》。2.甲方、乙方因特殊情況，協(xié)商一致決定中止原合同的履行。3.中止施