鋁合金裝飾施工合同

鋁合金裝飾施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為鋁合金裝飾工程施工的需求方，乙方為具備相應資質和能力的施工方，雙方為了明確雙方的權利和義務，經友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內容：乙方根據(jù)甲方的要求，對甲方提供的場地進行鋁合金裝飾工程施工，包括____________等。1.4工程質量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方報價包含了工程設計、材料費、施工費、管理費、利潤等所有費用。2.3合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方合同總價款的____%；（2）工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同總價款的____%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的____%；（4）剩余的合同總價款作為質量保證金，在質保期滿后無質量問題七個工作日內支付給乙方。第三條工程進度3.1乙方向甲方承諾，按照雙方約定的工期完成工程施工。3.2工程進度計劃由乙方制定，并于合同簽訂后七個工作日內提交甲方審批。3.3甲方同意按照乙方提交的工程進度計劃進行施工。第四條材料及設備4.1乙方應按照甲方要求及國家相關標準采購施工材料及設備。4.2乙方應對所供材料及設備的質量負責，確保其符合設計和使用要求。4.3甲方有權對乙方采購的材料及設備進行驗收，并提出異議。第五條施工質量5.1乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求進行施工，確保工程質量。5.2工程竣工后，乙方應組織甲方、監(jiān)理單位進行驗收。5.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。第六條保修6.1乙方對工程提供的材料和施工質量承擔保修責任。6.2保修期限自工程驗收合格之日起計算，保修期限為____年。6.3在保修期限內，工程出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后的____個工作日內到達現(xiàn)場進行處理。第七條違約責任7.1乙方未按照約定工期完成工程的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程價款的____%。7.2甲方未按照約定時間支付合同價款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分合同價款的____%。7.3雙方的其他違約行為按照合同約定和國家相關法律法規(guī)承擔相應責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件3.乙方資質證書復印件4.工程設計圖紙5.材料及設備清單6.施工進度計劃7.工程驗收報告8.保修書9.付款憑證10.違約金計算公式說明二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付合同價款的，屬于違約行為。3.乙方提供的材料和施工質量不符合合同約定和國家相關標準的，屬于違約行為。4.甲方未按照合同約定提供施工條件的，屬于違約行為。5.甲方未按照約定時間提供設計圖紙、材料及設備等，導致工程延期或停工的，屬于違約行為。6.乙方未按照約定保護施工現(xiàn)場，導致工程受損的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.鋁合金裝飾工程施工：指使用鋁合金材料進行建筑裝飾工程施工的活動。2.合同總價款：指雙方約定的完成工程所需支付的全部費用。3.質量保證金：為確保工程質量，甲方按照合同約定預留的一定比例的合同總價款。4.保修期限：指乙方對工程提供的材料和施工質量承擔保修責任的期限。5.違約金：指一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定整改措施，確保工程按時完成。2.材料及設備質量問題：乙方應重新采購符合合同約定的材料及設備，并承擔相應責任。3.工程驗收不合格：乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。4.付款延誤：甲方應及時支付合同價款，避免違約行為發(fā)生。5.合同爭議：雙方可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.鋁合金裝飾工程施工合同適用于新建、改建、擴建的建筑工程中的鋁合金裝飾施工。2.合同可用于企事