農(nóng)村農(nóng)村燃氣管道合同

農(nóng)村農(nóng)村燃氣管道合同合同編號：__________合同各方：甲方：（姓名/名稱、地址、聯(lián)系方式）乙方：（姓名/名稱、地址、聯(lián)系方式）鑒于甲方擁有農(nóng)村燃氣管道項目的建設需求，乙方具備相應的建設資質(zhì)和能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方農(nóng)村燃氣管道項目的建設事宜達成如下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱：農(nóng)村燃氣管道項目1.2工程地點：（具體地址）1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方需求，乙方負責農(nóng)村燃氣管道的設計、施工、安裝、調(diào)試及驗收等工作。1.4工程規(guī)模：（根據(jù)實際情況填寫）1.5工程質(zhì)量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。二、合同價格2.1本合同的價格為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥_________元。2.2乙方報價包括但不限于：設計費、施工費、材料費、設備費、調(diào)試費、驗收費等。2.3合同價格如需調(diào)整，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。三、合同履行3.1乙方向甲方提交工程設計方案，經(jīng)甲方批準后進行施工。3.2乙方按照約定的工期完成工程，確保工程質(zhì)量。3.3甲方按照約定的付款方式向乙方支付合同價款。3.4甲方協(xié)助乙方辦理工程所需的相關手續(xù)，包括但不限于土地征用、青苗補償、施工許可等。3.5雙方共同參與工程驗收，驗收合格后，乙方將工程交付甲方使用。四、付款與結(jié)算4.1本合同的付款方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。4.2乙方向甲方開具合法、有效的發(fā)票。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的5%。5.2甲方未按照約定付款，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為應付款項的5%。5.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。6.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非有法院判決停止履行。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.3合同履行過程中，如國家法律法規(guī)、政策發(fā)生變動，影響合同履行的，雙方可協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________代表（簽名）：_________代表（簽名）：_________簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程設計方案2.施工圖紙3.工程預算書4.工程驗收報告5.付款憑證6.質(zhì)保金支付憑證7.法院判決書（如有）二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成工程，認定違約。2.甲方未按照約定付款，認定違約。3.乙方工程質(zhì)量不符合約定，認定違約。4.甲方未協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，認定違約。5.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.農(nóng)村燃氣管道項目：指在農(nóng)村地區(qū)建設的用于供應燃氣的管道系統(tǒng)。2.質(zhì)保金：為確保工程質(zhì)量，雙方約定在工程驗收合格后保留的一部分合同價款。3.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.合同履行：雙方按照合同約定完成各自的權利和義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：協(xié)商調(diào)整工期，必要時依法追加違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時整改，必要時依法索賠。3.付款延誤：解決辦法：督促甲方履行付款義務，必要時依法追討欠款。4.手續(xù)辦理困難：解決辦法：甲方協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，共同解決困難。5.爭議解決：解決辦法：協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.農(nóng)村地