蓋瓦施工合同：醫(yī)院屋頂修繕

蓋瓦施工合同：醫(yī)院屋頂修繕合同編號：__________鑒于甲方需要對醫(yī)院屋頂進行修繕，乙方具備相應的施工能力，經雙方友好協(xié)商，就甲方醫(yī)院屋頂修繕項目達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：醫(yī)院屋頂修繕項目1.2工程地點：__________1.3工程內容：對醫(yī)院屋頂進行修繕，包括拆除舊瓦、清理垃圾、鋪設新瓦等。1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、合同條款2.1乙方向甲方承諾，按照甲方要求完成醫(yī)院屋頂修繕項目，保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求。2.2甲方應按照雙方約定的時間、數量向乙方提供施工所需的材料，并保證材料質量符合國家相關標準和乙方要求。2.3乙方應按照雙方約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.4乙方應按照雙方約定的價格支付工程款，甲方應提供合法的稅務發(fā)票。2.5乙方在施工過程中應遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全。2.6乙方在施工過程中應保護環(huán)境，防止污染，確保施工場地清潔。2.7雙方應共同參與工程驗收，甲方應在驗收合格后支付尾款。2.8本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同期限至工程驗收合格之日止。三、違約責任3.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。3.2甲方未按照約定提供材料，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。3.3雙方未按照約定履行合同義務，導致工程驗收不合格，乙方應承擔返工、維修等費用。四、爭議解決4.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1雙方應遵守國家法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。5.2雙方在合同履行過程中取得的信息和資料，應予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。5.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：工程量清單一、附件列表：1.工程量清單2.材料供應清單3.施工圖紙4.安全防護措施方案5.環(huán)境保護措施方案6.工程驗收標準7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質量不符合約定等。2.甲方未按照約定提供材料，包括但不限于材料質量不符合約定、材料供應延誤等。3.雙方未按照約定履行合同義務，導致工程驗收不合格。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔工程發(fā)包義務的一方。2.乙方：指承擔工程承包義務的一方。3.工期：指合同約定的工程完成時間。4.工程質量：指工程滿足約定的使用功能和質量標準。5.違約金：指一方違約時，按照約定或法定規(guī)定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到材料供應延誤的問題，乙方應及時與甲方溝通，協(xié)商調整材料供應計劃，確保工程進度不受影響。2.遇到工程質量問題，乙方應立即進行整改，直至滿足驗收標準。3.遇到工期延誤的問題，乙方應按照違約金計算公式向甲方支付違約金。4.遇到合同爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.醫(yī)院屋頂修繕前的準備工作。2.醫(yī)院屋頂修繕