光伏電站施工臨時圍墻施工協(xié)議

光伏電站施工臨時圍墻施工協(xié)議合同編號：__________光伏電站施工臨時圍墻施工協(xié)議甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為光伏電站的開發(fā)商，乙方為具備相關資質和經(jīng)驗的臨時圍墻施工單位，現(xiàn)雙方為明確雙方的權利和義務，就乙方承建甲方光伏電站施工臨時圍墻工程達成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：光伏電站施工臨時圍墻工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：乙方負責根據(jù)甲方提供的施工圖紙和技術要求，施工建設光伏電站施工臨時圍墻，確保圍墻結構安全、穩(wěn)定，滿足甲方施工需要。二、工程量及工期2.1工程量：根據(jù)甲方提供的工程量清單，乙方應完成臨時圍墻的施工建設。2.2工期：本工程計劃自雙方簽訂本協(xié)議之日起至__________止。2.3工期延誤：乙方如因自身原因導致工程延期，應向甲方支付合同總價款的__________%作為違約金。三、工程質量3.1質量標準：乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保臨時圍墻的質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。3.2質量保證：乙方應對施工的臨時圍墻質量承擔責任，自工程驗收合格之日起__________年內，如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責維修或更換。四、合同價格及支付4.1合同價格：本協(xié)議臨時圍墻施工項目的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）進度付款：按照雙方約定的工程進度，甲方按實際完成工程量的__________%進行付款。（2）驗收合格后付款：甲方在工程驗收合格后一次性支付乙方合同總價款的__________%。4.3支付時間：甲方應在本協(xié)議約定的付款方式下，在接到乙方提交的工程進度報告或工程驗收合格報告之日起__________日內，向乙方支付相應款項。五、違約責任5.1乙方未按約定工期完成工程，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的__________%乘以工程延期天數(shù)。5.2甲方未按約定時間支付工程款項，應向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：應付工程款項的__________%乘以逾期支付天數(shù)。六、爭議解決6.1對于本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決，適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結清之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.光伏電站施工臨時圍墻施工協(xié)議2.工程量清單3.施工圖紙4.技術要求說明5.工程進度報告6.工程驗收合格報告7.付款憑證8.違約金計算公式9.滯納金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程2.甲方未按約定時間支付工程款項3.乙方施工的臨時圍墻質量不符合約定標準4.乙方未按照甲方提供的技術要求進行施工5.乙方在工程驗收過程中隱瞞事實或提供虛假信息6.甲方未按照約定提供施工條件或所需材料三、法律名詞及解釋：1.光伏電站：是指利用太陽能光伏效應將光能轉換為電能的電站。2.臨時圍墻：是指為了光伏電站建設施工需要，臨時設立的圍墻。3.合同總價款：是指雙方約定的完成工程后，乙方應得的全部款項。4.違約金：是指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應向對方支付的違約賠償金。5.滯納金：是指逾期支付款項的一方應向另一方支付的違約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。2.工程質量問題：乙方應按照技術要求進行施工，確保圍墻質量。如出現(xiàn)質量問題，乙方應及時維修或更換。3.款項支付延誤：甲方應按時支付工程款項。如發(fā)生延誤，應支付滯納金，并與乙方協(xié)商解決。4.施工條件不足：甲方應確保施工所需條件的提供。如甲方未能提供，應與乙方協(xié)商解決。五、所有應用場景：1.光伏電站施工期間，需要設立臨時圍墻，以確保施工安全和順利進行。2.雙方在合同中明確工程內容、工期、質量、價格