園林綠化簡易工程施工合同

園林綠化簡易工程施工合同合同編號：__________園林綠化簡易工程施工合同地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________1.5工程總投資：__________二、合同價格與支付2.1合同總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2支付方式：（1）委托方在合同簽訂后的七個工作日內，向承包方支付合同總價的一定比例作為預付款，該比例為：__________%。（2）工程進度達到一定比例后，委托方按照實際完成工程量支付相應比例的工程款，具體進度比例和支付比例由雙方另行協(xié)商確定。（3）工程竣工驗收合格后，委托方在七個工作日內向承包方支付剩余的合同款項。三、施工期限3.1承包方應按照雙方協(xié)商確定的施工計劃和進度，確保工程在合同約定的施工期限內完成。3.2施工期限自合同簽訂之日起計算，至工程竣工驗收合格之日止。四、質量標準4.1工程質量應符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件的要求。4.2工程質量驗收標準：（1）工程質量應達到設計文件的要求，滿足使用功能和審美要求。（2）工程質量應符合國家和地方現(xiàn)行有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求。（3）工程質量應符合國家和地方關于環(huán)境保護、節(jié)能減排、安全生產等相關要求。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照合同條款和條件履行各自的權利和義務。如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2承包方如未按照合同約定的時間、質量、數(shù)量完成工程，應承擔相應的違約責任。5.3委托方如未按照合同約定的時間、金額支付工程款，應承擔相應的違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格之日止。7.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案和施工組織設計3.工程量清單4.材料和設備的技術規(guī)格和型號5.工程質量驗收標準6.環(huán)境保護、節(jié)能減排、安全生產等相關要求文件7.支付憑證和工程進度報告8.工程竣工驗收報告二、違約行為及認定：1.承包方未按照合同約定的時間、質量、數(shù)量完成工程2.委托方未按照合同約定的時間、金額支付工程款3.工程質量未達到設計文件要求及國家和地方現(xiàn)行有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求4.工程質量未符合環(huán)境保護、節(jié)能減排、安全生產等相關要求5.雙方未按照合同條款和條件履行各自的權利和義務三、法律名詞及解釋：1.甲方（委托方）：指合同中承擔委托任務的一方。2.乙方（承包方）：指合同中接受委托并承擔施工任務的一方。3.合同總價：指雙方約定的工程總造價。4.預付款：指委托方在合同簽訂后向承包方支付的合同總價的一定比例的資金。5.工程進度款：指根據工程實際進度，委托方支付給承包方的相應比例的工程款。6.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。7.工程質量驗收：指對工程質量進行評估，以確定其是否符合合同約定和相關規(guī)定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整施工計劃和進度，承包方采取措施加快施工速度。2.工程質量問題：解決辦法：立即停工，由承包方負責修復并承擔相應責任。3.支付糾紛：解決辦法：雙方核對工程進度和付款條款，按照合同約定及時支付工程款。4.合同爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類園林綠化工程，包括住宅小區(qū)、公共綠地、企事業(yè)單位綠化等。2.適用于工程規(guī)模較小，施