2024年金屬加工承攬條款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年金屬加工承攬條款本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方責任1.2委托方責任第二條加工范圍與要求2.1加工內容2.2加工數(shù)量2.3加工質量標準第三條合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四條交貨時間與地點4.1交貨時間4.2交貨地點第五條材料供應5.1材料供應方責任5.2材料質量標準5.3材料供應時間及地點第六條技術支持與服務6.1技術支持6.2售后服務第七條保密條款7.1保密內容7.2保密期限7.3違約責任第八條違約責任8.1承攬方違約8.2委托方違約第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2適用法律第十條合同的變更與解除10.1合同變更10.2合同解除第十一條不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力事件的后果處理第十二條合同的生效、終止與失效12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同失效后的事宜第十三條附則13.1合同附件13.2合同的修訂第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項14.2雙方確認簽字第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方責任承攬方應按照委托方的要求，完成金屬加工任務，并保證加工質量符合雙方約定的標準。承攬方應負責提供加工過程中所需的技術支持，并確保加工過程中的安全。1.2委托方責任委托方應提供加工所需的金屬材料，并按照約定的時間和數(shù)量提供。委托方應負責對承攬方的加工過程進行監(jiān)督，并有權對加工質量進行驗收。第二條加工范圍與要求2.1加工內容承攬方應按照委托方的要求，對提供的金屬材料進行加工，包括但不限于切割、焊接、打磨等。2.2加工數(shù)量承攬方應按照委托方的要求，加工約定的金屬材料數(shù)量。委托方應按照約定的時間提供加工材料。2.3加工質量標準承攬方應保證加工質量符合委托方的要求，并符合國家相關標準和規(guī)定。加工質量的驗收標準應由雙方另行簽訂補充協(xié)議進行明確。第三條合同價格與支付3.1合同總價本合同的合同總價根據(jù)加工內容、加工數(shù)量及加工質量標準，由雙方在合同附件中詳細列明。3.2支付方式委托方應按照約定的時間和方式向承攬方支付合同總價。支付方式可以是現(xiàn)金、轉賬等方式。3.3支付時間表委托方應在本合同簽訂后七個工作日內，向承攬方支付合同總價的百分之五十作為預付款。剩余的百分之五十應在加工完成后，經委托方驗收合格后支付。第四條交貨時間與地點4.1交貨時間承攬方應按照委托方的要求，在約定的時間內完成加工任務，并交付加工完成的金屬材料。4.2交貨地點承攬方應按照委托方的要求，將加工完成的金屬材料交付至委托方指定的地點。第五條材料供應5.1材料供應方責任委托方應按照約定的時間和數(shù)量，向承攬方提供加工所需的金屬材料。材料供應方應保證材料的質量符合加工要求。5.2材料質量標準委托方提供的金屬材料應符合國家相關標準和規(guī)定，并滿足承攬方加工要求。5.3材料供應時間及地點委托方應在本合同簽訂后七個工作日內，將約定的金屬材料供應至承攬方指定的地點。第六條技術支持與服務6.1技術支持承攬方應根據(jù)委托方的要求，提供必要的金屬加工技術支持，包括但不限于技術咨詢、工藝優(yōu)化等。6.2售后服務承攬方應對加工完成的金屬材料提供必要的售后服務，包括但不限于質量問題修復、更換等。第七條保密條款7.1保密內容本合同涉及的雙方商業(yè)秘密、技術資料、客戶信息等，未經對方書面同意，不得向第三方披露。7.2保密期限雙方對對方的保密信息承擔保密義務，自本合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。7.3違約責任違反本保密條款的，違約方應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。具體的賠償方式和金額，由雙方另行簽訂補充協(xié)議進行明確。第八條違約責任8.1承攬方違約承攬方未能按照約定完成加工任務，或加工質量未達到約定的標準的，應承擔違約責任。具體違約責任包括但不限于支付違約金、賠償因此造成的損失等。8.2委托方違約委托方未能按照約定時間提供加工材料，或未支付合同價款的，應承擔違約責任。具體違約責任包括但不限于支付違約金、賠償因此造成的損失等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行本合同時發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的變更與解除10.1合同變更任何一方提出變更合同的，應書面通知對方，經對方同意后，變更內容方能生效。10.2合同解除除非合同另有約定，任何一方不得單方面解除合同。雙方經協(xié)商一致，可以解除合同，并按照合同約定處理后續(xù)事項。第十一條不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災害、社會事件等。11.2不可抗力事件的后果處理因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，受到影響的方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。根據(jù)不可抗力事件的影響，雙方可以協(xié)商決定部分或全部免除違約責任。第十二條合同的生效、終止與失效12.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同終止條件（1）雙方履行完合同約定的義務；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）法律規(guī)定或者雙方約定的其他終止條件。12.3合同失效后的事宜合同失效后，雙方應按照合同約定處理后續(xù)事項，包括但不限于結算、清理債權債務等。第十三條附則13.1合同附件本合同附件包括：（1）金屬加工的具體要求；（2）加工材料的規(guī)格、數(shù)量；（3）加工質量的標準；（4）其他雙方約定的附件。13.2合同的修訂本合同的修訂應由雙方書面達成，修訂內容視為本合同的一部分。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項本合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2雙方確認簽字本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字或蓋章后，本合同立即生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的，參與或涉及本合同履行過程的個體或組織。第三方可以是中介方、監(jiān)理方、材料供應商、加工廠商等。1.2第三方責任第三方應按照合同約定或甲乙雙方的指示，履行相應義務。第三方對甲乙雙方的承諾和責任，應視為第三方與甲乙雙方之間的合同關系。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序當甲乙雙方同意第三方介入時，應簽訂書面協(xié)議，明確第三方的權利義務和責任限額。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）甲乙雙方書面同意第三方的介入；（2）第三方具備相應的資質和能力；（3）第三方與甲乙雙方不存在利益沖突。第三條第三方權利與義務3.1第三方權利第三方有權按照合同約定或甲乙雙方的指示，履行相應的義務。3.2第三方義務第三方應按照合同約定或甲乙雙方的指示，履行相應義務，并保證義務的履行符合甲乙雙方的要求。第四條第三方責任限額4.1責任限額定義第三方責任限額是指第三方對甲乙雙方承擔的責任限制，包括責任范圍和責任額度。4.2責任范圍第三方對甲乙雙方的責任范圍應限于第三方履行合同義務的過程中。4.3責任額度第三方對甲乙雙方的責任額度，應根據(jù)合同約定或甲乙雙方的書面同意確定。第五條第三方與甲乙方的關系5.1第三方與甲乙方的關系界定第三方與甲乙方的關系，應以本合同為準。第三方對甲乙雙方的承諾和責任，不應超越本合同的約定。5.2第三方與甲乙方的權利劃分第三方在履行合同義務的過程中，應尊重甲乙方的權利，不得侵犯甲乙方的合法權益。第六條第三方介入的變更與解除6.1第三方介入的變更當甲乙雙方同意變更第三方時，應簽訂書面協(xié)議，明確變更后的第三方的權利義務和責任限額。6.2第三方介入的解除當甲乙雙方同意解除第三方介入時，應簽訂書面協(xié)議，明確解除后的處理事項。第七條第三方違約處理7.1第三方違約第三方未能按照合同約定或甲乙雙方的指示，履行相應義務的，應承擔違約責任。7.2第三方違約處理第三方違約處理應按照本合同違約責任的相關規(guī)定進行。第八條爭議解決8.1第三方爭議解決第三方與甲乙雙方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2適用法律第三方與甲乙雙方之間的爭議，適用中華人民共和國法律。第九條附則9.1合同附件本合同附件包括：（1）第三方的資質證明；（2）甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議；（3）其他雙方約定的附件。9.2合同的修訂本合同的修訂應由甲乙雙方與第三方共同書面達成，修訂內容視為本合同的一部分。第十條合同的生效、終止與失效10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方與第三方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同終止條件（1）甲乙雙方與第三方履行完合同約定的義務；（2）甲乙雙方與第三方協(xié)商一致解除合同；（3）法律規(guī)定或者甲乙雙方與第三方約定的其他終止條件。10.3合同失效后的事宜合同失效后，甲乙雙方與第三方應按照合同約定處理后續(xù)事項，包括但不限于結算、清理債權債務等。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：金屬加工的具體要求詳細說明金屬加工的產品規(guī)格、技術參數(shù)、加工工藝等具體要求。附件2：加工材料的規(guī)格、數(shù)量詳細列出加工所需的金屬材料的規(guī)格、數(shù)量、質量標準等信息。附件3：加工質量的標準詳細說明加工質量的標準，包括產品尺寸公差、表面質量、機械性能等。附件4：技術支持與服務協(xié)議詳細說明承攬方提供技術支持與服務的內容、時間、方式等。附件5：售后服務協(xié)議詳細說明承攬方提供售后服務的內容、時間、方式等。附件6：保密協(xié)議詳細說明雙方在合同履行過程中應保守的秘密信息，以及違約責任等。附件7：第三方資質證明提供第三方的資質證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、資質證書等。附件8：甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議詳細列出甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議的內容。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.未能按照約定時間完成加工任務；2.加工質量未達到約定的標準；3.未能按照約定提供加工材料；4.未能按照約定支付合同價款；5.第三方未能按照約定履行義務。違約責任認定標準：1.違約金：按照合同約定的違約金比例計算違約金；2.損失賠償：根據(jù)違約行為導致的實際損失金額進行賠償；3.工期延誤：按照合同約定的每日違約金比例計算工期延誤費用。示例說明：如果承攬方未能按照約定時間完成加工任務，甲乙雙方可以依據(jù)合同約定的違約金比例計算違約金，