智能景區(qū)弱電綜合布線施工合同

智能景區(qū)弱電綜合布線施工合同合同編號：__________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為智能景區(qū)的建設需要，擬對景區(qū)的弱電系統(tǒng)進行綜合布線施工，為確保工程質量，提高景區(qū)運營效率，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方承攬該工程的相關事宜達成如下協(xié)議：第一條工程內容1.1本工程為智能景區(qū)弱電綜合布線施工，包括但不限于：（1）弱電井施工；（2）綜合布線系統(tǒng)施工；（3）信息點箱及線纜施工；（4）監(jiān)控系統(tǒng)施工；（5）廣播系統(tǒng)施工；（6）通信系統(tǒng)施工；（7）電源及照明系統(tǒng)施工；（8）其他與弱電綜合布線相關的施工。1.2乙方應按照甲方的要求及相關國家標準、行業(yè)標準進行施工，確保工程質量。第二條工程進度2.1乙方應按照雙方約定的施工時間表進行施工，確保工程按時完成。2.2乙方應確保施工過程中各項工作的順利進行，如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第三條工程質量3.1乙方應嚴格按照設計方案、技術規(guī)范和操作規(guī)程進行施工，確保工程質量。3.2工程驗收合格后，乙方應承擔不低于五年的人工保修期，保修期內如出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后48小時內到達現(xiàn)場進行處理。3.3乙方應保證所提供的材料、設備等符合國家相關標準及甲方要求。第四條工程費用4.1乙方向甲方提供的工程報價應包括但不限于：材料費、人工費、設備費、交通費、稅費等。4.2雙方應按照約定的比例支付預付款、進度款和竣工款。具體支付方式及比例由雙方在合同中約定。4.3乙方應按照合同約定的時間和方式向甲方提供正式的發(fā)票。第五條違約責任5.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2乙方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總造價的千分之一。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。7.2雙方應嚴格保密對方的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。7.3合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自工程驗收合格之日起計算。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程設計方案2.施工圖紙3.技術規(guī)范4.操作規(guī)程5.施工時間表6.材料清單7.設備清單8.發(fā)票9.付款憑證10.驗收報告二、違約行為及認定：1.未按照約定時間完成工程：指乙方未按照合同約定的時間完成工程，視為違約。2.工程質量不合格：指工程驗收不合格，無法滿足設計方案、技術規(guī)范和操作規(guī)程的要求，視為違約。3.未按照約定支付工程款：指甲方未按照合同約定的時間和方式支付工程款，視為違約。4.擅自變更、解除合同：指任何一方未經(jīng)對方同意，擅自變更或解除合同，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供工程設計方案、施工圖紙等相關資料，并支付工程款。2.乙方：指合同中的承攬方，負責按照設計方案和施工圖紙進行施工，并保證工程質量。3.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程進行的檢查、測試，以確認工程是否符合設計方案、技術規(guī)范和操作規(guī)程的要求。4.違約金：指一方違約時，按照合同約定向對方支付的賠償金。5.保修期：指乙方對工程提供的保修期限，期間內如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責處理。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇不可抗力因素導致工程進度延誤，雙方可協(xié)商調整施工時間表。如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔違約責任。2.工程質量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質量問題，甲方有權要求乙方及時處理。乙方應在保修期內負責維修、更換不合格的部分。3.工程款支付：甲方應按照合同約定的時間和方式支付工程款。如甲方未按時支付，乙方可催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方有權暫停施工。4.合同變更、解除：如甲方需變更或解除合同，應與乙方協(xié)商一致。未經(jīng)乙方同意，甲方擅自變更或解除合同的，乙方