二零二五年度epc公路橋梁工程承包合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度epc公路橋梁工程承包合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程類別2.5工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)3.合同工期3.1工程開工日期3.2工程竣工日期3.3工期延誤責(zé)任4.合同價款4.1合同總價4.2付款方式4.3付款節(jié)點4.4付款條件5.工程設(shè)計及施工5.1設(shè)計責(zé)任5.2施工責(zé)任5.3設(shè)計變更及施工調(diào)整6.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.2質(zhì)量檢驗6.3質(zhì)量責(zé)任7.安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)7.1安全生產(chǎn)責(zé)任7.2環(huán)境保護(hù)責(zé)任7.3事故處理8.材料及設(shè)備供應(yīng)8.1材料及設(shè)備供應(yīng)責(zé)任8.2材料及設(shè)備質(zhì)量要求8.3材料及設(shè)備供應(yīng)進(jìn)度9.風(fēng)險承擔(dān)9.1風(fēng)險識別9.2風(fēng)險評估9.3風(fēng)險分擔(dān)10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同解除及終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3合同解除及終止后的處理12.違約責(zé)任12.1違約責(zé)任形式12.2違約責(zé)任承擔(dān)12.3違約責(zé)任賠償13.合同生效及期限13.1合同生效條件13.2合同期限13.3合同續(xù)簽14.其他約定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份數(shù)及保管14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：公路橋梁工程有限責(zé)任公司（2）乙方：建筑工程集團(tuán)有限公司1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系人：聯(lián)系電話2）乙方聯(lián)系人：趙六聯(lián)系電話：139001390002.工程概況2.1工程名稱市公路橋梁工程2.2工程地點市區(qū)公路2.3工程規(guī)模橋梁全長：1000米橋面寬度：30米車道數(shù)：雙向四車道2.4工程類別公路橋梁工程2.5工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（JTGB012014）執(zhí)行3.合同工期3.1工程開工日期2024年4月1日3.2工程竣工日期2025年12月31日3.3工期延誤責(zé)任因甲方原因造成工期延誤，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.合同價款4.1合同總價人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）4.2付款方式分階段支付，具體如下：（1）開工前支付合同價的10%；（2）主體結(jié)構(gòu)完工后支付合同價的30%；（3）工程竣工驗收合格后支付合同價的50%；（4）缺陷責(zé)任期滿后支付合同價的10%。4.3付款節(jié)點按照上述付款方式，每個付款節(jié)點對應(yīng)的具體日期。4.4付款條件乙方提交合格的付款申請，并提供相關(guān)證明材料。5.工程設(shè)計及施工5.1設(shè)計責(zé)任（1）甲方委托乙方進(jìn)行工程設(shè)計，乙方應(yīng)按照甲方要求完成設(shè)計工作；（2）乙方提供的設(shè)計文件應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.2施工責(zé)任（1）乙方負(fù)責(zé)工程的施工，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全；（2）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計文件進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合合同約定。5.3設(shè)計變更及施工調(diào)整（1）設(shè)計變更：因設(shè)計原因?qū)е鹿こ套兏曳綉?yīng)按照甲方要求進(jìn)行設(shè)計變更；（2）施工調(diào)整：因施工原因?qū)е鹿こ套兏?，乙方?yīng)與甲方協(xié)商確定施工調(diào)整方案。6.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/12017）執(zhí)行。6.2質(zhì)量檢驗（1）乙方應(yīng)自行進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并做好檢驗記錄；（2）甲方有權(quán)對工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗，乙方應(yīng)予以配合。6.3質(zhì)量責(zé)任（1）乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任；（2）因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用及違約責(zé)任。8.材料及設(shè)備供應(yīng)8.1材料及設(shè)備供應(yīng)責(zé)任（1）乙方負(fù)責(zé)提供工程所需的全部材料及設(shè)備；（2）材料及設(shè)備應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。8.2材料及設(shè)備質(zhì)量要求（1）材料及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)；（2）乙方應(yīng)提供材料及設(shè)備的合格證明文件。8.3材料及設(shè)備供應(yīng)進(jìn)度（1）乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)將材料及設(shè)備送達(dá)施工現(xiàn)場；（2）乙方應(yīng)確保材料及設(shè)備的供應(yīng)滿足工程進(jìn)度要求。9.風(fēng)險承擔(dān)9.1風(fēng)險識別（1）乙方應(yīng)識別施工過程中的各類風(fēng)險；（2）甲方應(yīng)提供工程所在地的地質(zhì)、水文等資料，以幫助乙方識別風(fēng)險。9.2風(fēng)險評估（1）乙方應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施；（2）甲方應(yīng)參與風(fēng)險評估，共同確定風(fēng)險應(yīng)對方案。9.3風(fēng)險分擔(dān)（1）合同約定的風(fēng)險由乙方承擔(dān)；（2）不可抗力等合同未約定的風(fēng)險，按雙方協(xié)商結(jié)果分擔(dān)。10.爭議解決10.1爭議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；（2）協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）合同簽訂地人民法院；（2）雙方約定的其他爭議解決機(jī)構(gòu)。10.3爭議解決程序（1）提交書面爭議解決申請；（2）按照爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行審理；（3）做出裁決或判決。11.合同解除及終止11.1合同解除條件（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。11.2合同終止條件（1）合同約定的工期到期；（2）合同雙方協(xié)商一致解除合同。11.3合同解除及終止后的處理（2）結(jié)算合同價款，處理違約責(zé)任。12.違約責(zé)任12.1違約責(zé)任形式（1）支付違約金；（2）賠償損失；（3）采取補(bǔ)救措施。12.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）因違約給對方造成的損失，違約方應(yīng)予以賠償。12.3違約責(zé)任賠償（1）違約金按合同約定的比例計算；（2）賠償損失按實際損失計算。13.合同生效及期限13.1合同生效條件（1）雙方簽字蓋章；（2）合同約定的其他生效條件。13.2合同期限自合同生效之日起至合同約定的工期結(jié)束之日止。13.3合同續(xù)簽（1）合同期限屆滿前，雙方可協(xié)商續(xù)簽合同；（2）續(xù)簽合同應(yīng)按照原合同約定執(zhí)行。14.其他約定14.1不可抗力（1）不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的、不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況；（2）發(fā)生不可抗力，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。14.2合同附件（1）工程設(shè)計文件；（2）材料及設(shè)備清單；（3）施工組織設(shè)計；（4）其他相關(guān)文件。14.3合同份數(shù)及保管（1）合同一式八份，雙方各執(zhí)四份；（2）合同由雙方各自妥善保管。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除合同雙方（甲方和乙方）以外的任何個人、企業(yè)或組織，包括但不限于設(shè)計單位、監(jiān)理單位、檢測機(jī)構(gòu)、咨詢公司、保險機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是為了確保合同的履行，提高工程質(zhì)量，保障工程安全，以及解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。1.3第三方介入的合法性第三方介入必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，并經(jīng)合同雙方同意。2.第三方介入的額外條款2.1第三方介入的同意任何第三方介入前，必須得到合同雙方的書面同意。2.2第三方介入的程序（1）第三方介入前，合同雙方應(yīng)共同確定第三方介入的具體事宜；（2）第三方介入后，合同雙方應(yīng)與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議或合同。3.第三方責(zé)任限額的明確3.1責(zé)任限額的概念責(zé)任限額是指第三方在合同履行過程中因自身原因造成的損失，其應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。3.2責(zé)任限額的確定（1）合同雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額；（2）責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、第三方介入的性質(zhì)和可能承擔(dān)的風(fēng)險等因素確定。3.3責(zé)任限額的調(diào)整（1）在合同履行過程中，如因客觀原因?qū)е仑?zé)任限額需要調(diào)整，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致；（2）調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)書面通知合同雙方及其他相關(guān)方。4.第三方責(zé)權(quán)利界定4.1第三方的權(quán)利（1）按照合同約定和協(xié)議履行職責(zé)；（2）獲得合同約定的報酬；（3）根據(jù)合同約定，享有相應(yīng)的監(jiān)督、檢查和提供建議的權(quán)利。4.2第三方的義務(wù)（1）按照合同約定和協(xié)議履行職責(zé)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全；（2）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（3）對因自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.3第三方與其他各方的劃分說明（1）第三方與合同雙方的關(guān)系是委托代理關(guān)系，第三方應(yīng)維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益；（2）第三方與工程其他參與方（如供應(yīng)商、分包商等）的關(guān)系是獨立合作關(guān)系，第三方應(yīng)按照合同約定和協(xié)議履行職責(zé)；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)與合同雙方及其他相關(guān)方保持良好溝通，共同確保工程順利進(jìn)行。5.第三方介入的爭議解決5.1爭議解決方式第三方介入過程中出現(xiàn)的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.2爭議解決機(jī)構(gòu)合同簽訂地人民法院或雙方約定的其他爭議解決機(jī)構(gòu)。5.3爭議解決程序（1）提交書面爭議解決申請；（2）按照爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行審理；（3）做出裁決或判決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.設(shè)計文件（1）工程可行性研究報告（2）工程設(shè)計方案（3）設(shè)計變更通知單（4）設(shè)計審核意見2.材料及設(shè)備清單（1）材料及設(shè)備采購清單（2）材料及設(shè)備質(zhì)量證明文件（3）材料及設(shè)備檢驗報告3.施工組織設(shè)計（1）施工方案（2）施工進(jìn)度計劃（3）施工安全管理措施（4）施工環(huán)境保護(hù)措施4.付款申請及憑證（1）付款申請表（2）發(fā)票（3）銀行轉(zhuǎn)賬記錄5.質(zhì)量檢驗報告（1）原材料檢驗報告（2）過程檢驗報告（3）竣工檢驗報告6.爭議解決文件（1）爭議解決申請書（2）爭議調(diào)解書（3）法院判決書7.合同附件（1）合同補(bǔ)充協(xié)議（2）第三方介入?yún)f(xié)議（3）其他相關(guān)協(xié)議附件詳細(xì)要求和說明：所有附件均應(yīng)為原件或經(jīng)雙方簽字蓋章的復(fù)印件，且內(nèi)容完整、真實、有效。附件應(yīng)由提供方在合同約定的時間內(nèi)提交給合同另一方。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）甲方違約行為：未按時支付合同價款；未按合同約定提供工程所需的材料及設(shè)備；未按合同約定提供工程所在地的地質(zhì)、水文等資料。（2）乙方違約行為：工程進(jìn)度延誤；工程質(zhì)量不合格；未按合同約定進(jìn)行設(shè)計變更及施工調(diào)整。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）甲方違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方未按時支付合同價款，應(yīng)向乙方支付違約金；甲方未按合同約定提供材料及設(shè)備，應(yīng)承擔(dān)乙方因此產(chǎn)生的