室內裝修承攬施工合同

室內裝修承攬施工合同合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方室內裝修工程項目的承攬施工事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程面積：__________1.5工程預算：__________1.6工程工期：__________二、承攬范圍及要求2.1承包方應按照甲方的要求，完成室內裝修工程的全部施工任務。2.2承包方應保證施工質量，確保工程達到設計要求和驗收標準。2.3承包方應嚴格按照約定的工期完成施工，如有延期，應承擔相應的違約責任。2.4承包方在施工過程中，應遵守國家法律法規(guī)，確保施工安全，防止安全事故的發(fā)生。2.5承包方應承擔施工期間的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、設備費等。2.6承包方應負責辦理工程所需的所有手續(xù)，包括但不限于施工許可證、驗收合格證等。三、合同價格及支付方式3.1雙方確認，本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付承包方工程款的方式分為三次，具體如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，甲方支付承包方工程款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付承包方工程款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付承包方工程款的40%。3.3甲方支付的工程款，承包方不得無故拒絕收取。四、工程質量及驗收4.1承包方應按照約定的標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收分為中間驗收和竣工驗收，中間驗收由甲方指定的代表進行，竣工驗收由甲方、乙方及相關部門共同進行。4.3工程驗收不合格的，承包方應按照甲方的要求進行整改，并承擔整改費用。4.4整改后仍不符合約定的，甲方有權要求承包方支付違約金，違約金金額為合同總價的5%。五、違約責任5.1承包方未按照約定工期完成施工的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金金額為合同總價的0.5%。5.2承包方工程質量不符合約定的，應承擔整改費用并支付違約金。5.3甲方未按照約定時間支付工程款的，應承擔違約金，違約金金額為應付款項的1%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.室內裝修設計方案2.施工圖紙3.材料清單4.施工進度計劃5.工程驗收標準6.施工安全措施7.相關法律法規(guī)證明文件二、違約行為及認定：1.未按約定工期完成施工：指承包方未按照合同約定的工期完成施工行為。2.工程質量不符合約定：指承包方施工的工程質量未達到合同約定的標準。3.甲方未按約定時間支付工程款：指甲方未在合同約定的時間內支付工程款。4.甲方未按約定提供施工條件：指甲方未按照合同約定提供施工所需的相關條件。三、法律名詞及解釋：1.室內裝修承攬施工合同：指甲方委托承包方進行室內裝修工程施工，雙方約定工程范圍、質量、工期、價格等事項的合同。2.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.工程驗收：指對承包方施工完成的工程進行質量、安全、功能等方面的檢查，以確認工程是否符合合同約定。4.工期：指合同約定的承包方完成工程施工的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤：與承包方溝通，了解延誤原因，制定整改措施，要求承包方按時完成施工。2.遇到工程質量問題：立即要求承包方進行整改，必要時請第三方專業(yè)機構進行評估，根據(jù)評估結果要求承包方承擔相應責任。3.甲方未按約定時間支付工程款：提醒甲方及時支付工程款，如有必要，可尋求法律途徑解決。4.甲方未按約定提供施工條件：與甲方溝通，說明合同約定，要求甲方提供相應施工條件。五、所有應用場景：1.適用于各