2024成都裝修合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024成都裝修合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及聯(lián)系方式1.2乙方名稱及聯(lián)系方式第二條裝修項目及內(nèi)容2.1裝修范圍2.2裝修風格2.3裝修材料及品牌第三條裝修費用及支付方式3.1裝修總價3.2付款方式及進度3.3質保金支付及退還第四條裝修工期及進度4.1裝修開工日期4.2裝修竣工日期4.3工期延誤及違約責任第五條設計與施工5.1設計方案確認5.2施工團隊及資質5.3施工規(guī)范及標準第六條質量保證及售后服務6.1裝修質量標準6.2質保期限6.3售后服務響應時間第七條變更及調(diào)整7.1裝修項目變更7.2裝修費用調(diào)整7.3工期調(diào)整第八條違約責任及爭議解決8.1違約行為及責任8.2爭議解決方式及地點第九條合同的生效、終止與解除9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除條件第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款第十一條法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律法規(guī)11.2爭議解決方式及地點第十二條其他約定12.1雙方的其他權利和義務12.2合同的補充條款第十三條附件13.1設計方案及相關資料13.2裝修材料清單13.3付款憑證及驗收報告第十四條簽署14.1合同簽署日期14.2甲方簽字14.3乙方簽字第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.3本合同的簽訂地點：四川省成都市1.4本合同的簽訂日期：2024年第二條裝修項目及內(nèi)容2.1裝修范圍：甲方辦公場所，包括但不限于辦公室、會議室、接待室等區(qū)域2.2裝修風格：現(xiàn)代簡約風格2.3裝修材料及品牌：2.3.1地面材料：瓷磚（品牌：某某陶瓷）2.3.2墻面材料：乳膠漆（品牌：某某涂料）2.3.3天花板材料：石膏板（品牌：某某石膏板）2.3.4家具及配件：定制家具（品牌：某某家居）第三條裝修費用及支付方式3.1裝修總價：人民幣【】元整（大寫：【】元整）3.2付款方式及進度：3.2.1合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方裝修總價的30%作為預付款3.2.2裝修工程進度達到50%時，甲方支付乙方裝修總價的30%3.2.3裝修工程進度達到100%時，甲方支付乙方裝修總價的剩余40%3.3質保金支付及退還：3.3.1乙方在裝修工程竣工后提供質保金為裝修總價的10%3.3.2在質保期內(nèi)（自竣工驗收合格之日起算，質保期為兩年），如乙方未能按時履行質保責任，甲方有權從質保金中扣除相應金額作為違約金3.3.3質保期滿后，如乙方無違約行為，甲方應在質保期滿后七個工作日內(nèi)退還質保金給乙方第四條裝修工期及進度4.1裝修開工日期：2024年【】月【】日4.2裝修竣工日期：2024年【】月【】日4.3工期延誤及違約責任：4.3.1如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按每日【】元向甲方支付違約金4.3.2如因甲方原因導致工期延誤，甲方應按每日【】元向乙方支付違約金第五條設計與施工5.1設計方案確認：5.1.1乙方應在合同簽訂后七個工作日內(nèi)向甲方提交裝修設計方案5.1.2甲方應在收到設計方案后七個工作日內(nèi)給予反饋，并提出修改意見5.1.3乙方根據(jù)甲方的反饋進行修改，直至甲方滿意為止5.2施工團隊及資質：5.2.1乙方應具備相關行業(yè)資質，并提供資質證明文件供甲方查閱5.2.2乙方應保證施工團隊的專業(yè)性和服務質量5.3施工規(guī)范及標準：5.3.1乙方應按照國家和行業(yè)的相關施工規(guī)范及標準進行施工5.3.2乙方應確保施工過程中的安全和環(huán)保第六條質量保證及售后服務6.1裝修質量標準：6.1.1乙方應保證裝修工程的質量符合國家和行業(yè)的相關標準6.1.2乙方應對裝修工程的每一個環(huán)節(jié)進行自檢和驗收6.1.3甲方應對乙方施工過程中的質量問題提出整改要求，乙方應按要求及時整改6.2質保期限：自竣工驗收合格之日起算，質保期為兩年6.3售后服務響應時間：乙方在接到甲方售后服務請求后，應在【】小時內(nèi)給予回應，并在【】個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行處理第八條違約責任及爭議解決8.1違約行為及責任：8.1.1如甲方未按約定時間支付預付款、進度款，應支付違約金，違約金計算方式為：應付款項總額的【】%per天。8.1.2如乙方未按約定時間完成裝修工程，應支付違約金，違約金計算方式為：每日應支付給乙方的工程款總額的【】%per天。8.1.3如雙方未按約定履行合同義務，導致工程質量、進度受到影響，應承擔相應的違約責任。8.2爭議解決方式及地點：8.2.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2.2訴訟費用由敗訴方承擔，但法院另有規(guī)定的除外。第九條合同的生效、終止與解除9.1合同生效條件：9.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.1.2甲方支付乙方預付款后，合同正式生效。9.2合同終止條件：9.2.1雙方履行完合同約定的義務，合同自然終止。9.2.2如雙方協(xié)商一致，可提前終止合同，但需書面確認。9.3合同解除條件：9.3.1發(fā)生不可抗力因素，導致合同無法履行，雙方均可解除合同。9.3.2雙方發(fā)生爭議，經(jīng)協(xié)商無法解決，任何一方均可向法院提起訴訟，請求解除合同。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：10.1.1雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。10.1.2雙方同意，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露保密信息。10.2保密期限：自合同生效之日起算，至合同終止或解除之日起【】年。10.3違約保密條款：10.3.1如一方違反保密義務，需承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。10.3.2損失賠償額計算方式為：因違約行為導致的直接經(jīng)濟損失加上合同履行完畢后本應獲得的利益。第十一條法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律法規(guī)：11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.1.2如雙方約定適用其他法律法規(guī)，應以書面形式明確。11.2爭議解決方式及地點：11.2.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2.2訴訟費用由敗訴方承擔，但法院另有規(guī)定的除外。第十二條其他約定12.1雙方的其他權利和義務：12.1.1甲方應保證所提供的場地、設施、資料等符合合同履行要求。12.1.2乙方應按照約定標準進行施工，確保工程質量。12.2合同的補充條款：12.2.1如雙方在合同履行過程中出現(xiàn)新的情況，需要對合同進行補充或修改，應簽訂書面補充協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認后生效。12.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條附件13.1設計方案及相關資料：包括設計圖紙、施工圖、效果圖等。13.2裝修材料清單：詳細列出合同中約定的裝修材料名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量等信息。13.3付款憑證及驗收報告：包括支付款項的憑證和工程驗收報告。第十四條簽署14.1合同簽署日期：【】年【】月【】日。14.2甲方簽字（蓋章）：14.3乙方簽字（蓋章）：第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：設計方案及相關資料附件內(nèi)容：包括設計圖紙、施工圖、效果圖等。附件要求：設計方案應詳細展示裝修風格、布局、顏色、材料等元素，施工圖應明確標明施工細節(jié)、工藝、材料等，效果圖應展示裝修后的預期效果。附件二：裝修材料清單附件內(nèi)容：詳細列出合同中約定的裝修材料名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量等信息。附件要求：材料清單應明確每種材料的詳細信息，包括品牌、型號、顏色、尺寸等，并標注材料數(shù)量。附件三：付款憑證及驗收報告附件內(nèi)容：包括支付款項的憑證和工程驗收報告。附件要求：付款憑證應體現(xiàn)付款時間、金額、方式等信息，驗收報告應由甲方簽字確認，注明驗收日期、驗收結果、存在問題等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：甲方未按約定時間支付預付款、進度款。責任認定：甲方應支付違約金，違約金計算方式為：應付款項總額的5%per天。示例說明：若甲方未按約定時間支付預付款，乙方有權要求甲方支付預付款的5%作為違約金。違約行為：乙方未按約定時間完成裝修工程。責任認定：乙方應支付違約金，違約金計算方式為：每日應支付給乙方的工程款總額的3%per天。示例說明：若乙方未按約定時間完成裝修工程，乙方應支付給甲方每日工程款總額的3%作為違約金。違約行為：雙方未按約定履行合同義務，導致工程質量、進度受到影響。責任認定：雙方應承擔相應的違約責任，具體責任由法院根據(jù)實際情況判決。示例說明：若雙方未按約定履行合同義務，導致工程質量、進度受到影響，甲方有權向法院提起訴訟，要求乙方承擔相應違約責任。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞：不可抗力解釋：不可抗力是指無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。應用：在本合同中，如因不可抗力導致合同無法履行，雙方均可解除合同，不承擔違約責任。法律名詞：商業(yè)秘密解釋：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經(jīng)權利人采取保密措施的信息。應用：在本合同中，雙方承諾未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露保密信