2024版建筑工程設(shè)備安裝承攬協(xié)議例文版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程設(shè)備安裝承攬協(xié)議例文版B版本合同目錄一覽1.設(shè)備安裝工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.雙方權(quán)益與義務(wù)2.1承攬方權(quán)益與義務(wù)2.1.1設(shè)備安裝2.1.2質(zhì)量保證2.1.3工期保證2.1.4安全責(zé)任2.2委托方權(quán)益與義務(wù)2.2.1提供施工條件2.2.2支付工程款項2.2.3材料供應(yīng)2.2.4協(xié)調(diào)關(guān)系3.工程質(zhì)量與驗收3.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.2驗收程序3.3驗收標(biāo)準(zhǔn)3.4質(zhì)量爭議處理4.工程進度與工期4.1施工計劃4.2工期延誤4.3提前完成工程4.4工期爭議處理5.工程款項與支付5.1工程預(yù)算5.2款項支付條件5.3工程進度付款5.4竣工結(jié)算5.5付款方式與時間6.材料與設(shè)備供應(yīng)6.1材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)6.2材料設(shè)備供應(yīng)時間6.3材料設(shè)備質(zhì)量保證6.4材料設(shè)備驗收程序7.安全文明施工7.1安全措施7.2文明施工要求7.3安全事故處理7.4環(huán)境保護8.違約責(zé)任與爭議解決8.1違約責(zé)任8.2爭議解決方式8.3法律適用8.4爭議解決機構(gòu)9.合同的變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更解除程序9.4變更解除后的處理10.其他約定10.1合同的生效10.2合同的終止10.3保密條款10.4知識產(chǎn)權(quán)保護10.5不可抗力11.附錄11.1設(shè)備安裝工程詳細清單11.2材料設(shè)備供應(yīng)清單11.3工程進度計劃表11.4付款時間表12.簽字蓋章頁12.1承攬方簽字蓋章12.2委托方簽字蓋章13.附件13.1相關(guān)資質(zhì)證明文件13.2相關(guān)審批文件13.3其他技術(shù)文件14.合同簽訂日期與地點14.1簽訂日期14.2簽訂地點第一部分：合同如下：第一條設(shè)備安裝工程概述1.1工程名稱：根據(jù)合同主題“2024版建筑工程設(shè)備安裝承攬協(xié)議例文版B版”，工程名稱為“建筑工程設(shè)備安裝工程”。1.2工程地點：市區(qū)街道號地塊。1.3工程規(guī)模：根據(jù)工程設(shè)計文件，工程總占地面積為平方米，總建筑面積為平方米。1.4工程內(nèi)容：包括但不限于各類設(shè)備的拆卸、運輸、安裝、調(diào)試、驗收等工作。第二條雙方權(quán)益與義務(wù)2.1承攬方權(quán)益與義務(wù)2.1.1設(shè)備安裝：承攬方應(yīng)按照合同約定和工程設(shè)計文件要求，完成設(shè)備的安裝工作，確保設(shè)備安裝質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.1.2質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)對所安裝的設(shè)備質(zhì)量負責(zé)，保證設(shè)備在正常使用條件下的穩(wěn)定運行。2.1.3工期保證：承攬方應(yīng)確保工程按照合同約定的工期完成，如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.1.4安全責(zé)任：承攬方應(yīng)對施工現(xiàn)場的安全負責(zé)，采取必要的安全措施，防止安全事故的發(fā)生。2.2委托方權(quán)益與義務(wù)2.2.1提供施工條件：委托方應(yīng)提供設(shè)備安裝所需的施工場地、水電供應(yīng)、交通暢通等施工條件。2.2.2支付工程款項：委托方應(yīng)按照合同約定的付款條件和進度支付工程款項。2.2.3材料供應(yīng)：委托方應(yīng)按照合同約定供應(yīng)所需的材料設(shè)備，并確保材料設(shè)備質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.2.4協(xié)調(diào)關(guān)系：委托方應(yīng)負責(zé)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場各方關(guān)系，確保工程順利進行。第三條工程質(zhì)量與驗收3.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備安裝應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.2驗收程序：設(shè)備安裝完成后，委托方應(yīng)組織相關(guān)方面人員進行驗收，承攬方應(yīng)配合驗收工作。3.3驗收標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備安裝驗收應(yīng)按照合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行，驗收合格后方可投入使用。3.4質(zhì)量爭議處理：如在設(shè)備安裝過程中出現(xiàn)質(zhì)量爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，無法解決的可以申請相關(guān)機構(gòu)進行鑒定。第四條工程進度與工期4.1施工計劃：承攬方應(yīng)根據(jù)合同約定的工期要求，制定詳細的施工計劃，并報委托方備案。4.2工期延誤：如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.3提前完成工程：如承攬方提前完成工程，雙方應(yīng)協(xié)商確定提前完成工程的獎勵等事項。4.4工期爭議處理：如在工期方面出現(xiàn)爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，無法解決的可以申請相關(guān)機構(gòu)進行鑒定。第五條工程款項與支付5.1工程預(yù)算：承攬方應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計文件和實際施工情況，編制詳細的工程預(yù)算，并報委托方審批。5.2款項支付條件：委托方應(yīng)按照合同約定的付款條件和進度支付工程款項。5.3工程進度付款：承攬方應(yīng)按照工程進度向委托方提交付款申請，委托方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)支付。5.4竣工結(jié)算：工程完成后，承攬方應(yīng)向委托方提交竣工結(jié)算報告，委托方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成結(jié)算。5.5付款方式與時間：付款方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬等，具體付款時間按照合同約定的付款條件執(zhí)行。第六條材料與設(shè)備供應(yīng)6.1材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：材料設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。6.2材料設(shè)備供應(yīng)時間：承攬方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點向委托方供應(yīng)材料設(shè)備。6.3材料設(shè)備質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)對供應(yīng)的材料設(shè)備質(zhì)量負責(zé)，確保材料設(shè)備符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.4材料設(shè)備驗收程序：材料設(shè)備到達施工現(xiàn)場后，委托方應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收，承攬方應(yīng)配合驗收工作。第八條安全文明施工8.1安全措施：承攬方應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和施工現(xiàn)場的實際情況，制定并落實施工現(xiàn)場的安全措施，確保施工現(xiàn)場的安全。8.2文明施工要求：承攬方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的文明施工要求，保證施工現(xiàn)場的衛(wèi)生、秩序和環(huán)境。8.3安全事故處理：如在施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施防止事故擴大，并及時報告委托方和相關(guān)部門。8.4環(huán)境保護：承攬方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和施工現(xiàn)場的實際情況，采取有效措施，防止施工過程中的環(huán)境污染。第九條違約責(zé)任與爭議解決9.1違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此所遭受的損失。9.2爭議解決方式：如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.4爭議解決機構(gòu)：如雙方選擇訴訟解決爭議，合同簽訂地人民法院為唯一的爭議解決機構(gòu)。第十條合同的變更與解除10.1變更條件：合同履行過程中，如因不可抗力或其他客觀原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。10.2解除條件：合同履行過程中，如一方明確表示不履行合同主要義務(wù)，或雙方協(xié)商一致解除合同，可解除合同。10.3變更解除程序：合同變更或解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。10.4變更解除后的處理：合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除協(xié)議的內(nèi)容處理合同變更或解除后的相關(guān)事項。第十一條附錄11.1設(shè)備安裝工程詳細清單：包括但不限于設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、安裝位置等。11.2材料設(shè)備供應(yīng)清單：包括但不限于材料設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、供應(yīng)時間等。11.3工程進度計劃表：包括但不限于各階段工程的開始時間、結(jié)束時間、工程內(nèi)容等。11.4付款時間表：包括但不限于各階段付款的時間、金額等。第十二條簽字蓋章頁12.1承攬方簽字蓋章：承攬方授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章。12.2委托方簽字蓋章：委托方授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章。第十三條附件13.1相關(guān)資質(zhì)證明文件：包括但不限于承攬方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。13.2相關(guān)審批文件：包括但不限于工程審批文件、驗收文件等。13.3其他技術(shù)文件：包括但不限于施工方案、設(shè)計文件等。第十四條合同簽訂日期與地點14.1簽訂日期：本合同的簽訂日期為雙方簽字蓋章的日期。14.2簽訂地點：本合同的簽訂地點為雙方簽字蓋章的地點。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：設(shè)備安裝工程詳細清單附件內(nèi)容：包括設(shè)備的具體名稱、型號、數(shù)量、安裝位置、技術(shù)規(guī)格等信息，詳細列出所有需要安裝的設(shè)備。附件要求：清單內(nèi)容必須準(zhǔn)確無誤，設(shè)備型號和數(shù)量應(yīng)與合同主體文件中約定的相一致。附件說明：設(shè)備安裝工程詳細清單是合同執(zhí)行的重要依據(jù)，清單中的設(shè)備信息應(yīng)嚴(yán)格控制，任何改動都需雙方協(xié)商一致并書面確認。附件二：材料設(shè)備供應(yīng)清單附件內(nèi)容：包括材料設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、供應(yīng)時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息，詳細列出所有需要供應(yīng)的材料設(shè)備。附件要求：清單內(nèi)容必須準(zhǔn)確無誤，材料設(shè)備型號和數(shù)量應(yīng)與合同主體文件中約定的相一致。附件說明：材料設(shè)備供應(yīng)清單是合同執(zhí)行的重要依據(jù)，清單中的材料設(shè)備信息應(yīng)嚴(yán)格控制，任何改動都需雙方協(xié)商一致并書面確認。附件三：工程進度計劃表附件內(nèi)容：包括各階段工程的開始時間、結(jié)束時間、工程內(nèi)容等信息，詳細列出工程的進度安排。附件要求：計劃表內(nèi)容必須準(zhǔn)確無誤，工程進度應(yīng)與合同主體文件中約定的相一致。附件說明：工程進度計劃表是合同執(zhí)行的重要依據(jù)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照計劃表執(zhí)行，如有變更，需雙方協(xié)商一致并書面確認。附件四：付款時間表附件內(nèi)容：包括各階段付款的時間、金額等信息，詳細列出付款的安排。附件要求：時間表內(nèi)容必須準(zhǔn)確無誤，付款時間應(yīng)與合同主體文件中約定的相一致。附件說明：付款時間表是合同執(zhí)行的重要依據(jù)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照時間表執(zhí)行，如有變更，需雙方協(xié)商一致并書面確認。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.承攬方未按照合同約定的工期完成工程。2.承攬方提供的設(shè)備或材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.承攬方未履行合同約定的安全文明施工義務(wù)。4.委托方未按照合同約定的時間支付工程款項。5.委托方未履行合同約定的材料設(shè)備供應(yīng)義務(wù)。違約責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：每延誤一天，承攬方應(yīng)向委托方支付合同總價的千分之一作為違約金。2.質(zhì)量問題：如提供的設(shè)備或材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承攬方應(yīng)負責(zé)修復(fù)或更換，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費用。3.安全文明施工：如承攬方未履行安全文明施工義務(wù)，導(dǎo)致安全事故發(fā)生，承攬方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。4.付款延誤：每延誤一天，委托方應(yīng)向承攬方支付合同總價的千分之一作為違約金。5.材料設(shè)備供應(yīng)：如委托方未履行材料設(shè)備供應(yīng)義務(wù)，導(dǎo)致工程無法正常進行，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：如果承攬方由于自身原因?qū)е鹿て谘诱`超過一個月，根據(jù)付款時間表，承攬方應(yīng)向委托方支付萬元的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.合同總價：指合同約定的工程完成后的總金額，包括工程款、材料設(shè)備款等。3.工期：指合同約定的工程完成的時間，以合同簽字蓋章之日起計算。4.違約金：指一方違約時，根據(jù)合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.安全文明施工：指在施工現(xiàn)場采取的安全措施和文明