2024項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人1.2承包人1.3工程項(xiàng)目1.4施工場地第二條合同范圍及工程內(nèi)容2.1工程范圍2.2工程內(nèi)容2.3工程量清單第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結(jié)束日期4.3延期條款第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求5.2質(zhì)量檢驗(yàn)5.3質(zhì)量爭議的處理第六條材料和設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備供應(yīng)6.3材料和設(shè)備驗(yàn)收第七條施工組織與管理7.1施工組織設(shè)計(jì)7.2施工現(xiàn)場管理7.3安全生產(chǎn)管理第八條變更與調(diào)整8.1變更條件8.2變更程序8.3調(diào)整條款第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人違約9.2承包人違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁或訴訟10.3爭議解決期間第十一條合同的解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的程序11.3解除合同后的處理第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件12.2合同轉(zhuǎn)讓的程序12.3轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任承擔(dān)第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3泄密責(zé)任第十四條其他條款14.1法律適用14.2合同生效14.3附件清單第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人1.1.2甲方地址為（地址），聯(lián)系電話為（電話號碼）。1.2承包人1.2.2乙方地址為（地址），聯(lián)系電話為（電話號碼）。1.3工程項(xiàng)目1.3.1本合同項(xiàng)下的工程項(xiàng)目名稱是（工程名稱）。1.3.2工程地點(diǎn)為（工程地點(diǎn)），工程占地面積約為（面積）。1.3.3工程內(nèi)容包括但不限于（具體工程內(nèi)容列表）。1.4施工場地1.4.1甲方應(yīng)向乙方提供施工場地，場地應(yīng)滿足工程項(xiàng)目的需要。1.4.2甲方負(fù)責(zé)辦理施工場地相關(guān)的土地使用權(quán)、規(guī)劃許可等手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。1.4.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，對施工場地進(jìn)行合理使用，保護(hù)環(huán)境，確保施工安全。第二條合同范圍及工程內(nèi)容2.1工程范圍2.1.1本合同的工程范圍包括（具體工程范圍）。2.1.2乙方應(yīng)按照本合同約定的工程范圍進(jìn)行施工，不得擅自變更工程范圍。2.2工程內(nèi)容2.2.1本合同的工程內(nèi)容包括（具體工程內(nèi)容列表）。2.2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成各項(xiàng)工程內(nèi)容，確保工程質(zhì)量。2.3工程量清單2.3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的工程量清單進(jìn)行施工，工程量清單應(yīng)包括（工程量清單內(nèi)容）。2.3.2乙方應(yīng)對工程量清單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不得有虛報(bào)、漏報(bào)等情況。第三條合同價格3.1合同總價3.1.1本合同的合同總價為（總價），幣種為（幣種）。3.1.2合同總價包括工程全部材料、設(shè)備、人工、管理及其他相關(guān)費(fèi)用。3.2價格調(diào)整3.2.1合同總價在（漲價觸發(fā)條件）時，可進(jìn)行價格調(diào)整。3.2.2價格調(diào)整的具體辦法為（調(diào)整辦法）。3.3支付方式3.3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點(diǎn)，向乙方支付合同價款。3.3.2支付方式為（支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。3.3.3甲方支付的合同價款，乙方向甲方開具等額的正規(guī)發(fā)票。第四條施工期限4.1施工開始日期4.1.1本工程的施工開始日期為（日期）。4.2施工結(jié)束日期4.2.1本工程的施工結(jié)束日期為（日期）。4.3延期條款4.3.1如乙方因故不能按照約定的施工結(jié)束日期完成工程，應(yīng)提前（提前通知時間）向甲方申請延期。4.3.2甲方應(yīng)在收到乙方延期申請后（答復(fù)時間）內(nèi)予以答復(fù)。4.3.3如甲方同意延期，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同總價和支付計(jì)劃。第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求5.1.1乙方應(yīng)按照（標(biāo)準(zhǔn)名稱）的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.2質(zhì)量檢驗(yàn)5.2.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程資料和驗(yàn)收報(bào)告。5.2.2甲方應(yīng)按照約定時間組織驗(yàn)收，并對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3質(zhì)量爭議的處理5.3.1如甲方對工程質(zhì)量有異議，應(yīng)在驗(yàn)收合格后（異議提出時間）內(nèi)向乙方提出。5.3.2乙方應(yīng)在收到甲方異議后（答復(fù)時間）內(nèi)予以答復(fù)，并采取措施予以整改。第六條材料和設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.1.1乙方應(yīng)按照甲方提供的材料清單，向甲方供應(yīng)所需的材料。6.1.2乙方應(yīng)對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、安全負(fù)責(zé)。6.2設(shè)備供應(yīng)6.2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)備清單，向甲方供應(yīng)所需的設(shè)備。6.2.2乙方應(yīng)對所供設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量、安全負(fù)責(zé)。6.3材料和設(shè)備驗(yàn)收6.3.1甲方應(yīng)按照約定時間對乙方供應(yīng)的材料和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收第八條變更與調(diào)整8.1變更條件a)甲方需求變更；b)法律法規(guī)變化；c)不可抗力因素；d)其他雙方認(rèn)可的原因。8.2變更程序8.2.1甲方或乙方提出變更需求時，應(yīng)向?qū)Ψ教峤粫娴淖兏暾?，說明變更的原因、內(nèi)容、范圍和影響。8.2.2雙方應(yīng)在收到變更申請后（答復(fù)時間）內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成書面一致意見。8.2.3變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，成為本合同的一部分。8.3調(diào)整條款8.3.1變更導(dǎo)致的合同價款調(diào)整，按照雙方約定的價格調(diào)整辦法進(jìn)行。8.3.2變更導(dǎo)致的工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款的調(diào)整，應(yīng)在本合同中明確。第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人違約9.1.1如甲方違反本合同的約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于延期違約金、賠償損失等。9.1.2甲方逾期支付價款的，應(yīng)按照逾期支付金額的（利率）支付違約金。9.2承包人違約9.2.1如乙方違反本合同的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于工程質(zhì)量修復(fù)、賠償損失等。9.3違約賠償9.3.1因一方違約導(dǎo)致合同解除或無法履行的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.3.2賠償金額應(yīng)根據(jù)違約方的違約程度、損失程度和合同約定等確定。第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁或訴訟10.2.1訴訟是解決爭議的最終方式，雙方均應(yīng)遵守法院的判決。10.2.2雙方在爭議解決過程中應(yīng)保持理智，不得采取影響工程正常進(jìn)行的行為。10.3爭議解決期間10.3.1在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的約定，保持工程進(jìn)度和質(zhì)量。10.3.2因爭議解決產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。第十一條合同的解除11.1合同解除的條件a)雙方達(dá)成一致；b)不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；c)法律、法規(guī)要求解除合同。11.2合同解除的程序11.2.1提出解除合同的一方應(yīng)向?qū)Ψ教峤粫娴慕獬暾?，說明解除的原因、依據(jù)和影響。11.2.2雙方應(yīng)在收到解除申請后（答復(fù)時間）內(nèi)協(xié)商確定解除事宜。11.3解除合同后的處理11.3.1合同解除后，乙方應(yīng)停止施工，撤出施工場地。11.3.3合同解除不影響雙方的其他權(quán)利和責(zé)任。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件12.1.1未經(jīng)對方同意，乙方不得將本合同的全部或部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.1.2甲方不得將本合同的全部或部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2合同轉(zhuǎn)讓的程序12.2.1如乙方需轉(zhuǎn)讓本合同，應(yīng)向甲方提交書面的轉(zhuǎn)讓申請，說明轉(zhuǎn)讓的原因、對象和內(nèi)容。12.2.2甲方應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓申請后（答復(fù)時間）內(nèi)予以答復(fù)。12.3轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任承擔(dān)12.3.1經(jīng)甲方同意，乙方可以將本合同的部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.3.2合同轉(zhuǎn)讓后，第三方成為本合同的當(dāng)事人，承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。第十三條第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工程量，包括工程名稱、工程量、單位、工程單價、總價等。附件二：材料和設(shè)備供應(yīng)清單詳細(xì)列出乙方需供應(yīng)的材料和設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件三：施工組織設(shè)計(jì)詳細(xì)描述乙方的施工組織方案，包括施工人員、施工流程、施工計(jì)劃等。附件四：施工現(xiàn)場管理協(xié)議詳細(xì)規(guī)定雙方在施工現(xiàn)場管理方面的責(zé)任和義務(wù)，包括現(xiàn)場安全、環(huán)境保護(hù)、交通管理等。附件五：安全生產(chǎn)管理協(xié)議詳細(xì)規(guī)定乙方在施工過程中的安全生產(chǎn)管理措施，包括安全生產(chǎn)責(zé)任、安全事故處理等。附件六：價格調(diào)整協(xié)議詳細(xì)列出價格調(diào)整的條件、程序以及價格調(diào)整的方法等。附件七：延期協(xié)議詳細(xì)列出工程延期的條件、程序以及延期后的處理辦法等。附件八：質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告詳細(xì)列出工程驗(yàn)收過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，包括材料、設(shè)備、施工質(zhì)量等。附件九：違約金計(jì)算公式詳細(xì)列出違約金的計(jì)算方法，包括逾期支付違約金、工程質(zhì)量違約金等。附件十：爭議解決方式協(xié)議詳細(xì)規(guī)定爭議解決的途徑、程序以及雙方在爭議解決過程中的權(quán)利和義務(wù)等。附件十一：合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)規(guī)定合同轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任承擔(dān)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方逾期支付價款，乙方未按約定完成工程。2.乙方未按照約定供應(yīng)材料和設(shè)備，或供應(yīng)的材料和設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.乙方未按照約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格。4.甲方未按照約定提供施工場地，或提供的場地不符合工程需要。5.甲方未按照約定時間組織驗(yàn)收，或?qū)こ藤|(zhì)量提出無根據(jù)的異議。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照合同約定的違約金計(jì)算公式計(jì)算違約金。2.根據(jù)違約行為對工程進(jìn)度、質(zhì)量等方面的影響，確定違約責(zé)任的大小。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，如延期違約金、維修費(fèi)用等。4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約給對方造成的損失，如工程質(zhì)量修復(fù)費(fèi)用、停工損失等。示例說明：如果乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權(quán)按照延期違約金計(jì)算公式向乙方追討違約金。如果乙方供應(yīng)的材料和設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方更換或修復(fù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.合同解除：指合同雙方協(xié)商一致或根據(jù)法律規(guī)定終止合同關(guān)系。4.違