2025年加工承攬留置合同模板

2025年加工承攬留置合同模板合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“委托方”）與乙方（以下簡稱“承攬方”）本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就委托方委托乙方進(jìn)行加工承攬業(yè)務(wù)，乙方按照委托方要求完成加工承攬項目，并就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確委托方與承攬方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保承攬方按照委托方要求完成加工承攬項目，同時保障雙方合法權(quán)益。

二、簽訂背景

鑒于委托方需要乙方提供加工承攬服務(wù)，乙方愿意接受委托方的委托，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

三、合同內(nèi)容

（合同具體內(nèi)容在此處略）

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方應(yīng)根據(jù)委托方的需求，完成以下加工承攬項目：

（具體項目描述，如：加工一批產(chǎn)品、提供設(shè)計服務(wù)、進(jìn)行組裝等）

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)保證加工承攬項目符合以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)描述，如：產(chǎn)品尺寸、精度、外觀、性能等）

2.2委托方有權(quán)對乙方完成的加工承攬項目進(jìn)行驗收，如不符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)在接到通知后進(jìn)行整改，直至符合要求。

三、價格與支付

3.1本合同加工承攬項目的價格為人民幣______元整（大寫：______元整）。

3.2付款方式：

（具體付款方式描述，如：按項目進(jìn)度分期付款、驗收合格后一次性付款等）

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容及其履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

五、違約責(zé)任

5.1如乙方未按約定完成加工承攬項目或質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，委托方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：

（具體違約責(zé)任描述，如：退還部分或全部款項、賠償損失、承擔(dān)違約金等）

5.2如委托方未按約定支付款項，乙方有權(quán)暫停或終止履行合同，并要求委托方支付違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及解除

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2在合同履行過程中，如任何一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同，并追究違約方的責(zé)任。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、合同附件

9.1本合同附件如下：

（具體附件描述，如：技術(shù)規(guī)格書、圖紙、樣品等）

合同/協(xié)議編號：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、委托方權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

（1）委托方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成加工承攬項目；

（2）委托方有權(quán)對乙方完成的加工承攬項目進(jìn)行驗收，并要求乙方對不合格部分進(jìn)行整改；

（3）委托方有權(quán)要求乙方在合同約定的價格范圍內(nèi)提供加工承攬服務(wù)；

（4）委托方有權(quán)在合同履行過程中，對乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督；

（5）委托方有權(quán)要求乙方履行保密義務(wù)，不得泄露其商業(yè)秘密。

1.2義務(wù)：

（1）委托方應(yīng)按照合同約定向乙方支付加工承攬費用；

（2）委托方應(yīng)向乙方提供必要的資料、圖紙、樣品等，以便乙方完成加工承攬項目；

（3）委托方應(yīng)按照約定的時間、地點進(jìn)行驗收；

（4）委托方應(yīng)履行保密義務(wù)，不得泄露乙方的商業(yè)秘密；

（5）委托方應(yīng)按照合同約定的時間支付款項，如逾期支付，應(yīng)向乙方支付違約金。

二、承攬方權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

（1）承攬方有權(quán)要求委托方按照合同約定支付加工承攬費用；

（2）承攬方有權(quán)要求委托方提供必要的資料、圖紙、樣品等，以便完成加工承攬項目；

（3）承攬方有權(quán)在合同履行過程中，對委托方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督；

（4）承攬方有權(quán)要求委托方履行保密義務(wù)，不得泄露其商業(yè)秘密。

2.2義務(wù)：

（1）承攬方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成加工承攬項目；

（2）承攬方應(yīng)按照委托方要求提供技術(shù)支持、售后服務(wù)；

（3）承攬方應(yīng)保證加工承攬項目的質(zhì)量和性能符合合同約定；

（4）承攬方應(yīng)履行保密義務(wù)，不得泄露委托方的商業(yè)秘密；

（5）承攬方應(yīng)按照合同約定的時間、地點交付加工承攬項目。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)本著誠信、合作的原則，共同完成加工承攬項目；

3.2雙方應(yīng)定期召開會議，溝通項目進(jìn)展情況，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題；

3.3雙方應(yīng)保持良好的溝通，確保項目順利推進(jìn)；

3.4雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保項目合規(guī)進(jìn)行。

四、合同履行

4.1雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)；

4.2如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，并采取必要的補(bǔ)救措施；

4.3如合同履行過程中出現(xiàn)爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

合同/協(xié)議編號：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______個月（或年），自合同生效之日起計算。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，合同自動續(xù)簽，續(xù)簽期限由雙方另行協(xié)商確定。

二、合同變更

2.1合同在履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調(diào)整或雙方協(xié)商一致，可對合同內(nèi)容進(jìn)行變更。

2.2合同變更應(yīng)采取書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.3合同變更不影響已履行部分的權(quán)利義務(wù)，變更后的合同條款具有同等法律效力。

三、合同解除

3.1如出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

3.2合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的權(quán)利義務(wù)，并按照約定處理合同解除后的善后事宜。

四、爭議解決機(jī)制

4.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，待法院判決生效后，再按照判決結(jié)果執(zhí)行。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2雙方因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

6.2如合同條款與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。

6.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：保密義務(wù)是指合同雙方在履行合同過程中，對知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保守秘密、不得泄露給第三方的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭議解決：爭議解決是指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進(jìn)行解決。

5.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

6.法律適用：法律適用是指合同當(dāng)事人應(yīng)遵守的法律規(guī)定，包括合同法、民法通則、商法等。

7.管轄法院：管轄法院是指有權(quán)對合同糾紛進(jìn)行審理的法院，通常為合同簽訂地或履行地的法院。

8.合同效力：合同效力是指合同的法律約束力，有效的合同對雙方具有約束力，無效的合同則不產(chǎn)生法律效力。

9.仲裁：仲裁是指合同雙方在爭議發(fā)生前或發(fā)生后，約定將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。

10.訴訟：訴訟是指合同雙方在爭議發(fā)生后，通過人民法院進(jìn)行審理和判決的一種爭議解決方式。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，乙方未能按期完成加工承攬項目。

注意事項：確保乙方具備完成項目的能力和資源。

解決辦法：與乙方溝通，了解延誤原因，必要時提供額外資源或調(diào)整項目進(jìn)度。

2.問題：委托方提供的資料不完整或不符合要求。

注意事項：確保在合同簽訂前，委托方提供完整、準(zhǔn)確的資料。

解決辦法：要求委托方補(bǔ)充或修正資料，必要時提供指導(dǎo)或協(xié)助。

3.問題：乙方提供的加工承攬項目質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。

注意事項：在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。

解決辦法：要求乙方進(jìn)行整改，直至項目符合約定標(biāo)準(zhǔn)；如無法整改，可要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

4.問題：合同履行過程中，雙方對合同條款理解不一致。

注意事項：在合同簽訂前，確保雙方對合同條款有共同的理解。

解決辦法：召開會議，解釋合同條款，達(dá)成共識；如仍有爭議，可尋求第三方仲裁。

5.問題：合同履行過程中，一方違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密。

注意事項：在合同中明確保密條款，并對違反保密義務(wù)的行為設(shè)定懲罰措施。

解決辦法：要求違約方立即停止泄露行為，并采取補(bǔ)救措施；如造成損失，要求違約方賠償。

6.問題：合同履行過程中，因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

注意事項：在合同中明確不可抗力的定義和處理方式。

解決辦法：根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商合同延期或解除合同，并按照法律規(guī)定處理善后事宜。

7.問題：合同履行過程中，雙方無法達(dá)成一致意見，導(dǎo)致爭議。

注意事項：在合同中明確爭議解決機(jī)制。

解決辦法：按照合同約定的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟，解決爭議。

8.問題：合同履行過程中，一方出現(xiàn)財務(wù)困難，無法履行合同義務(wù)。

注意事項：在合同簽訂前，對對方的財務(wù)狀況進(jìn)行評估。

解決辦法：與對方協(xié)商，尋找解決方案，如延期付款、部分解除合同等。

9.問題：合同履行過程中，法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，影響合同履行。

注意事項：關(guān)注法律法規(guī)和政策變化，及時調(diào)整合同條款。

解決辦法：根據(jù)法律法規(guī)和政策變化，修改合同條款或解除合同。

10.問題：合同履行過程中，一方未按照約定支付款項。

注意事項：在合同中明確付款方式和時間。

解決辦法：要求違約方支付款項，并按照合同約定支付違約金。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.加工承攬業(yè)務(wù)：適用于委托方委托承攬方進(jìn)行產(chǎn)品加工、設(shè)計、組裝等業(yè)務(wù)，雙方就加工承攬項目達(dá)成協(xié)議的場景。

2.定制服務(wù)：適用于委托方需要承攬方提供定制化服務(wù)，如特殊設(shè)計、定制產(chǎn)品等，雙方就服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的場景。

3.技術(shù)合作：適用于雙方基于技術(shù)合作進(jìn)行的項目，如技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移等，雙方就技術(shù)合作內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的場景。

4.商業(yè)秘密保護(hù)：適用于雙方在合作過程中涉及商業(yè)秘密保護(hù)，需要明確保密義務(wù)和違約責(zé)任的場景。

5.項目管理：適用于雙方合作完成一個具體項目，需要明確項目進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等管理細(xì)節(jié)的場景。

6.風(fēng)險控制：適用于雙方在合作過程中需要控制風(fēng)險，如不可抗力、違約風(fēng)險等，通過合同條款進(jìn)行風(fēng)險分配和控制的場景。

7.法律法規(guī)遵守：適用于雙方在合同履行過程中需要遵守國家法律法規(guī)和政策，確保合同合法有效的場景。

8.爭議解決：適用于雙方在合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議，需要通過合同約定爭議解決機(jī)制的場景。

9.跨區(qū)域合作：適用于雙方位于不同地區(qū)，需要通過合同明確合作細(xì)節(jié)和履行方式的場景。

10.長期合作關(guān)系：適用于雙方計劃建立長期合作關(guān)系，需要通過合同明確長期合作的基本條款和未來發(fā)展方向的場景。

所需附件列表：

1.加工承攬項目詳細(xì)說明書，包括項目需求、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。

2.雙方簽訂的保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和違約責(zé)任。

3.項目進(jìn)度計劃表，包括關(guān)鍵節(jié)點、交付時間等。

4.技術(shù)圖紙、樣品或模型，如適用。

5.付款計劃表，明確分期付款的金額、時間節(jié)點等。

6.合同履行過程中的溝通記錄，包括會議紀(jì)要、郵件往來等。

7.驗收標(biāo)準(zhǔn)及流程，明確驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

8.不可抗力事件清單，明確不可抗力的定義和應(yīng)對措施。

9.爭議解決機(jī)制的具體操作流程說明。

10.雙方簽署的任何補(bǔ)充協(xié)議或諒解備忘錄。

11.合同雙方的身份證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明等。

12.合同雙方授權(quán)代表的授權(quán)委托書，如適用。

13.任何其他雙方認(rèn)為必要的文件或資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方（委托方）簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表