個性化標牌制作及全場施工合同（2024）一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL個性化標牌制作及全場施工合同（2024）一本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及定義1.2乙方名稱及定義1.3丙方名稱及定義2.合同項目內容及要求2.1項目內容2.2項目要求3.合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間4.工期及交付4.1工期要求4.2交付標準5.質量保證及售后服務5.1質量標準5.2售后服務6.變更及解除合同6.1變更條件6.2解除合同條件7.違約責任7.1甲方違約責任7.2乙方違約責任7.3丙方違約責任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁地點及機構9.合同的生效、終止與續(xù)簽9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同續(xù)簽條件10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限11.法律適用及爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決12.其他條款12.1不可抗力12.2合同的修改與補充12.3通知與送達13.合同的附件13.1附件清單14.合同簽署日期及地點14.1簽署日期14.2簽署地點第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及定義甲方：指《個性化標牌制作及全場施工合同（2024）》的甲方，即合同的委托方，具體名稱和定義見附件一。1.2乙方名稱及定義乙方：指《個性化標牌制作及全場施工合同（2024）》的乙方，即合同的承攬方，具體名稱和定義見附件一。1.3丙方名稱及定義丙方：指《個性化標牌制作及全場施工合同（2024）》的丙方，即合同的共同參與方，具體名稱和定義見附件一。第二條合同項目內容及要求2.1項目內容乙方根據甲方的委托，按照本合同約定的要求，完成個性化標牌的制作以及全場施工工作，具體內容見附件二。2.2項目要求乙方應按照甲方的要求，完成個性化標牌的制作以及全場施工工作，保證施工質量和效果符合甲方的要求，具體要求見附件二。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價本合同的總價為人民幣【】元整（大寫：【】元整），具體金額和支付明細見附件三。3.2支付方式甲方應按照本合同約定的支付方式和支付時間，向乙方支付合同款項，具體支付方式見附件三。3.3支付時間甲方應在本合同約定的付款時間內，向乙方支付合同款項，具體時間見附件三。第四條工期及交付4.1工期要求乙方應在本合同約定的工期內完成個性化標牌的制作以及全場施工工作，具體工期見附件四。4.2交付標準乙方應按照本合同約定的交付標準，向甲方交付個性化標牌以及全場施工成果，具體標準見附件四。第五條質量保證及售后服務5.1質量標準乙方應保證施工質量和效果符合甲方的要求，且應保證所制作的標牌的質量和使用壽命，具體質量標準見附件五。5.2售后服務乙方應對所制作的標牌提供一年的質保期，質保期內出現(xiàn)的質量問題，乙方應負責免費維修或更換，具體售后服務內容見附件五。第六條變更及解除合同6.1變更條件在任何一方提出書面變更請求并經雙方協(xié)商一致后，可以對合同進行變更，具體變更條件和程序見附件六。6.2解除合同條件在任何一方提出書面解除合同請求并經雙方協(xié)商一致后，可以解除本合同，具體解除條件和程序見附件六。第八條爭議解決8.1爭議解決方式凡因本合同引起的或與本合同有關的一切爭議，應通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點及機構如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為【】，仲裁機構為【】。第九條合同的生效、終止與續(xù)簽9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同終止條件本合同在履行完畢后自行終止。9.3合同續(xù)簽條件合同到期后，如需續(xù)簽，雙方應在本合同到期前一個月內協(xié)商一致，并簽訂新的合同。第十條保密條款10.1保密內容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。第十一條其他條款11.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。11.2合同的修改與補充本合同的修改和補充，應由雙方以書面形式簽訂，并與本合同具有同等法律效力。11.3通知與送達雙方通訊地址及聯(lián)系方式見附件七。任何一方發(fā)出的通知，應以書面形式送達對方指定的通訊地址，視為有效送達。第十二條合同的附件12.1附件清單附件清單見附件八。第十三條合同簽署日期及地點13.1簽署日期本合同于【年】【月】【日】由雙方簽署。13.2簽署地點本合同于【】簽署。第十四條合同的份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方、乙方、丙方名稱及定義本附件詳細列出甲方、乙方、丙方的名稱、定義及相關信息。附件二：項目內容本附件詳細列出乙方應完成的個性化標牌制作以及全場施工工作的具體內容和要求。附件三：合同價格及支付方式本附件詳細列出合同總價、支付方式、支付時間等相關信息。附件四：工期及交付本附件詳細列出乙方完成工作的工期要求、交付標準等相關信息。附件五：質量保證及售后服務本附件詳細列出乙方所制作標牌的質量標準、售后服務內容等相關信息。附件六：變更及解除合同本附件詳細列出合同變更和解除的條件、程序等相關信息。附件七：雙方通訊地址及聯(lián)系方式本附件詳細列出甲乙雙方的通訊地址、聯(lián)系方式等信息。附件八：附件清單本附件詳細列出所有附件的名稱和編號。說明二：違約行為及責任認定：乙方未按照約定的工期完成工作，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的【】%。乙方制作的標牌質量不符合約定的質量標準，乙方應負責免費維修或更換，并支付甲方因此造成的損失。甲方未按照約定的支付時間支付合同款項，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的【】%。甲方未按照約定的支付方式支付合同款項，乙方有權拒絕接收，并要求甲方支付相應的違約金。示例說明：如果乙方未能在約定的工期內完成工作，那么乙方應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的5%。說明三：法律名詞及解釋：不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等