二零二四年度園林綠化木工勞務(wù)承攬合同示范3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度園林綠化木工勞務(wù)承攬合同示范本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.2.承包方基本信息2.工程概況2.1.工程名稱2.2.工程地點(diǎn)2.3.工程規(guī)模2.4.工程工期3.工程內(nèi)容3.1.綠化植物種植3.2.景觀設(shè)施制作安裝3.3.園路鋪設(shè)3.4.園林灌溉系統(tǒng)安裝4.工程量清單及價格4.1.工程量清單4.2.工程總價4.3.工程付款方式5.工程進(jìn)度及驗收5.1.工程進(jìn)度安排5.2.驗收標(biāo)準(zhǔn)及程序5.3.驗收時間及責(zé)任人6.質(zhì)量要求6.1.綠化植物質(zhì)量要求6.2.景觀設(shè)施質(zhì)量要求6.3.工程質(zhì)量保證期7.安全生產(chǎn)7.1.安全生產(chǎn)責(zé)任7.2.安全防護(hù)措施7.3.事故處理程序8.材料供應(yīng)8.1.材料供應(yīng)方式8.2.材料質(zhì)量要求8.3.材料供應(yīng)時間及地點(diǎn)9.人員配置9.1.人員安排9.2.人員培訓(xùn)及考核9.3.人員福利待遇10.保密條款10.1.保密內(nèi)容10.2.保密期限10.3.違約責(zé)任11.違約責(zé)任11.1.違約情形11.2.違約責(zé)任承擔(dān)11.3.違約賠償12.合同解除12.1.合同解除條件12.2.解除程序12.3.解除后的處理13.爭議解決13.1.爭議解決方式13.2.爭議解決機(jī)構(gòu)13.3.爭議解決費(fèi)用14.其他約定事項14.1.合同生效14.2.合同附件14.3.合同修改及補(bǔ)充第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.承攬方名稱：園林綠化有限公司1.1.2.承攬方地址：市區(qū)路號1.1.3.承攬方法定代表人：1.1.4.承攬方聯(lián)系電話：138xxxx56781.2.承包方基本信息1.2.1.承包方名稱：市政工程有限公司1.2.2.承包方地址：市區(qū)路號1.2.3.承包方法定代表人：1.2.4.承包方聯(lián)系電話：139xxxx56782.工程概況2.1.工程名稱：城市公園綠化工程2.2.工程地點(diǎn)：市區(qū)城市公園2.3.工程規(guī)模：占地面積約10000平方米，綠化面積8000平方米2.4.工程工期：自2024年4月1日至2024年10月31日3.工程內(nèi)容3.1.綠化植物種植3.1.1.種植喬木：約500株，包括梧桐、白楊等3.1.2.種植灌木：約2000株，包括紫薇、海桐等3.1.3.種植地被：約5000平方米，包括麥冬、草坪等3.2.景觀設(shè)施制作安裝3.2.1.制作安裝休閑座椅：10套3.2.2.制作安裝垃圾桶：20個3.2.3.制作安裝景觀燈：30盞3.3.園路鋪設(shè)3.3.1.鋪設(shè)園路：800平方米，采用彩色透水磚3.4.園林灌溉系統(tǒng)安裝3.4.1.安裝噴灌系統(tǒng)：覆蓋整個公園綠化區(qū)域3.4.2.安裝滴灌系統(tǒng)：覆蓋部分草坪及灌木區(qū)域4.工程量清單及價格4.1.工程量清單4.1.1.綠化植物種植：喬木500株，灌木2000株，地被5000平方米4.1.2.景觀設(shè)施制作安裝：休閑座椅10套，垃圾桶20個，景觀燈30盞4.1.3.園路鋪設(shè)：800平方米4.1.4.園林灌溉系統(tǒng)安裝：噴灌系統(tǒng)，滴灌系統(tǒng)4.2.工程總價：人民幣壹佰萬元整（￥1000000.00）4.3.工程付款方式4.3.1.合同簽訂后支付合同總額的30%作為預(yù)付款4.3.2.工程進(jìn)度達(dá)到50%時支付合同總額的40%4.3.3.工程完工驗收合格后支付合同總額的20%作為尾款5.工程進(jìn)度及驗收5.1.工程進(jìn)度安排5.1.1.2024年4月1日至2024年6月30日：完成綠化植物種植及景觀設(shè)施制作5.1.2.2024年7月1日至2024年8月31日：完成園路鋪設(shè)及園林灌溉系統(tǒng)安裝5.1.3.2024年9月1日至2024年10月31日：完成工程收尾及驗收工作5.2.驗收標(biāo)準(zhǔn)及程序5.2.1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格5.2.2.驗收程序：由承包方組織驗收，承攬方配合5.3.驗收時間及責(zé)任人5.3.1.驗收時間：2024年10月31日5.3.2.驗收責(zé)任人：承包方項目負(fù)責(zé)人及承攬方項目負(fù)責(zé)人6.質(zhì)量要求6.1.綠化植物質(zhì)量要求6.1.1.種植的喬木、灌木、地被品種及規(guī)格符合合同約定6.1.2.植物生長旺盛，無病蟲害6.1.3.植物成活率不低于95%6.2.景觀設(shè)施質(zhì)量要求6.2.1.景觀設(shè)施制作工藝精湛，表面光滑，無損傷6.2.2.安裝位置準(zhǔn)確，牢固可靠6.2.3.遵循景觀設(shè)計要求，美觀大方6.3.工程質(zhì)量保證期6.3.1.綠化植物種植質(zhì)量保證期為一年6.3.2.景觀設(shè)施制作安裝質(zhì)量保證期為一年8.材料供應(yīng)8.1.材料供應(yīng)方式8.1.1.承包方負(fù)責(zé)提供所有工程所需材料，包括但不限于綠化植物、景觀設(shè)施、園路材料、灌溉系統(tǒng)配件等。8.1.2.所有材料必須符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。8.2.材料質(zhì)量要求8.2.1.綠化植物：要求健康、無病蟲害，符合國家規(guī)定的種植標(biāo)準(zhǔn)。8.2.2.景觀設(shè)施：要求材質(zhì)堅固，表面處理光滑，色澤均勻，無瑕疵。8.2.3.園路材料：要求符合抗壓、耐磨、耐腐蝕等要求，使用壽命長。8.2.4.灌溉系統(tǒng)配件：要求性能穩(wěn)定，耐壓，耐腐蝕，使用壽命長。8.3.材料供應(yīng)時間及地點(diǎn)8.3.1.材料供應(yīng)時間：根據(jù)工程進(jìn)度計劃，提前一周通知承攬方材料供應(yīng)時間。8.3.2.材料供應(yīng)地點(diǎn)：市區(qū)城市公園現(xiàn)場。9.人員配置9.1.人員安排9.1.1.承包方需派出項目經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)整個工程的管理和協(xié)調(diào)。9.1.2.技術(shù)人員2名，負(fù)責(zé)工程的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。9.1.3.施工人員若干名，根據(jù)工程進(jìn)度需求進(jìn)行配置。9.2.人員培訓(xùn)及考核9.2.1.承包方對施工人員進(jìn)行專業(yè)技能和安全教育培訓(xùn)。9.2.2.定期對施工人員進(jìn)行技能考核，確保施工質(zhì)量。9.3.人員福利待遇9.3.1.承包方為施工人員提供合理的工資待遇，包括基本工資、獎金、加班費(fèi)等。9.3.2.提供必要的工作和生活保障，如住宿、餐飲等。10.保密條款10.1.保密內(nèi)容10.1.1.雙方在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。10.2.保密期限10.2.1.保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年。10.3.違約責(zé)任10.3.1.違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失。11.違約責(zé)任11.1.違約情形11.1.1.承包方未按合同約定時間完成工程。11.1.2.承包方提供的材料不符合質(zhì)量要求。11.1.3.承包方未按合同約定進(jìn)行人員配置和管理。11.2.違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。11.3.違約賠償11.3.1.違約賠償金額根據(jù)實際情況，由雙方協(xié)商確定。12.合同解除12.1.合同解除條件12.1.1.雙方協(xié)商一致解除合同。12.1.2.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。12.2.解除程序12.2.1.雙方應(yīng)以書面形式提出解除合同的通知。12.3.解除后的處理12.3.1.雙方應(yīng)按照合同約定處理已完成的工程部分。12.3.2.雙方應(yīng)相互退還預(yù)付款、材料款等。13.爭議解決13.1.爭議解決方式13.1.1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。13.1.2.協(xié)商不成的，提交市區(qū)人民法院訴訟解決。13.2.爭議解決機(jī)構(gòu)13.2.1.雙方可選擇仲裁委員會作為爭議解決機(jī)構(gòu)。13.3.爭議解決費(fèi)用13.3.1.爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。14.其他約定事項14.1.合同生效14.1.1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2.合同附件14.2.1.本合同附件包括但不限于工程量清單、材料清單、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。14.3.合同修改及補(bǔ)充14.3.1.合同的修改及補(bǔ)充，應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義1.1.本合同所稱第三方，是指為協(xié)助本合同履行，由甲乙雙方共同指定的或經(jīng)甲乙雙方同意的，提供特定服務(wù)或承擔(dān)特定責(zé)任的獨(dú)立第三方。2.第三方介入的條件2.1.甲乙雙方協(xié)商一致，認(rèn)為有必要引入第三方協(xié)助本合同的履行。2.2.第三方具備完成本合同所要求服務(wù)的能力和條件。2.3.第三方的介入不違反法律法規(guī)及本合同的約定。3.第三方介入的范圍3.1.第三方介入的范圍包括但不限于：工程監(jiān)理、質(zhì)量檢測、材料供應(yīng)、人員培訓(xùn)、設(shè)備租賃、技術(shù)支持等。3.2.第三方介入的具體范圍由甲乙雙方在合同中明確約定。4.第三方介入的責(zé)任4.1.第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行其職責(zé)，確保本合同項下各項工作的順利進(jìn)行。4.2.第三方因自身原因?qū)е卤竞贤男谐霈F(xiàn)問題的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.第三方介入的費(fèi)用5.1.第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中明確約定。5.2.第三方介入的費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：服務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。6.第三方介入的變更6.1.如需變更第三方介入的范圍、責(zé)任或費(fèi)用，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式變更合同。6.2.第三方介入的變更不影響本合同其他條款的效力。7.第三方介入的終止7.1.第三方介入的終止，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式通知第三方。7.2.第三方介入的終止，不影響本合同其他條款的效力。8.第三方介入的責(zé)任限額8.1.第三方介入的責(zé)任限額，由甲乙雙方在合同中約定，并按照法律規(guī)定執(zhí)行。8.2.第三方介入的責(zé)任限額，不得超過其收取的服務(wù)費(fèi)。9.第三方介入的爭議解決9.1.第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)按照本合同的爭議解決方式解決。9.2.如第三方介入的爭議涉及甲乙雙方，應(yīng)先由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按本合同的爭議解決方式解決。10.第三方介入與其他各方的劃分說明10.1.第三方介入與甲乙雙方的責(zé)任劃分：10.1.1.甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)本合同約定的責(zé)任。10.1.2.第三方介入的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)。10.2.第三方介入與承攬方、承包方的責(zé)任劃分：10.2.1.承攬方、承包方應(yīng)按照本合同約定，履行其職責(zé)。10.2.2.第三方介入與承攬方、承包方的責(zé)任劃分，由甲乙雙方在合同中約定。11.第三方介入的保密條款11.1.第三方介入的保密條款，按照本合同約定的保密條款執(zhí)行。12.第三方介入的其他條款12.1.第三方介入的其他條款，由甲乙雙方在合同中約定。13.本部分內(nèi)容為本合同的補(bǔ)充條款，與合同其他條款具有同等法律效力。14.本部分內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單及價格表詳細(xì)列出所有工程項目的數(shù)量、單位、單價及總價。要求附件中包含材料清單、人工費(fèi)清單、機(jī)械使用費(fèi)清單等。2.材料質(zhì)量保證書由材料供應(yīng)商提供，證明材料符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。要求附件中包含材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、檢驗報告等。3.工程進(jìn)度計劃表詳細(xì)列出工程各階段的開始和結(jié)束日期。要求附件中包含每月工程進(jìn)度及完成情況。4.驗收報告由第三方驗收機(jī)構(gòu)出具，證明工程符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。要求附件中包含驗收日期、驗收人員、驗收結(jié)果等。5.付款進(jìn)度表詳細(xì)列出每個付款節(jié)點(diǎn)的金額、日期及付款條件。要求附件中包含付款憑證、發(fā)票等。6.人員配置表列出參與工程的所有人員的基本信息、崗位及職責(zé)。要求附件中包含人員資質(zhì)證明、勞動合同等。7.安全生產(chǎn)措施及記錄詳細(xì)列出施工現(xiàn)場的安全防護(hù)措施及實施情況。要求附件中包含安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全檢查記錄等。8.環(huán)保措施及記錄詳細(xì)列出施工現(xiàn)場的環(huán)保措施及實施情況。要求附件中包含環(huán)保責(zé)任書、環(huán)保檢查記錄等。9.第三方介入?yún)f(xié)議明確第三方介入的范圍、責(zé)任、費(fèi)用等。要求附件中包含第三方資質(zhì)證明、服務(wù)內(nèi)容等。10.爭議解決協(xié)議明確爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)、費(fèi)用等。要求附件中包含爭議解決規(guī)則、仲裁協(xié)議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1.承包方未按合同約定時間完成工程。1.2.承包方提供的材料不符合質(zhì)量要求。1.3.承包方未按合同約定進(jìn)行人員配置和管理。1.4.第三方介入未能履行其職責(zé)，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或質(zhì)量不合格。1.5.甲乙雙方未按合同約定支付款項。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。2.2.違約金比例根據(jù)違約程度，由雙方協(xié)商確定。2.3.賠償損失應(yīng)根據(jù)實際損失計算，包括直接損失和間接損失。3.違約責(zé)任示例：3.1.承包方未按合同約定時間完成工程，每延誤一天，應(yīng)支付合同總價1%的違約金。3.2.承包方提供的材料不符合質(zhì)量要求，造成工程返工的，由承包方承擔(dān)全部費(fèi)用。3.3.第三方介入未能履行其職責(zé)，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，每延誤一天，由第三方支付合同總價0.5%的違約金。3.4.甲乙雙方未按合同約定支付款項，每逾期一天，應(yīng)支付合同總價0.1%的滯納金。全文完。二零二四年度園林綠化木工勞務(wù)承攬合同示范1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2承攬方資質(zhì)證明1.3承攬方項目經(jīng)理及團(tuán)隊介紹2.承攬工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容3.合同工期3.1合同工期起止日期3.2工期延誤處理4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求4.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)4.3工程質(zhì)量問題處理5.工程進(jìn)度款支付5.1工程進(jìn)度款支付方式5.2工程進(jìn)度款支付節(jié)點(diǎn)5.3工程進(jìn)度款支付流程6.工程材料供應(yīng)6.1材料供應(yīng)方式6.2材料供應(yīng)責(zé)任6.3材料驗收標(biāo)準(zhǔn)7.工程安全文明施工7.1施工現(xiàn)場安全管理7.2施工現(xiàn)場文明施工要求7.3施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)8.工程驗收8.1工程驗收標(biāo)準(zhǔn)8.2工程驗收程序8.3工程驗收資料9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同終止條件10.違約責(zé)任10.1承攬方違約責(zé)任10.2發(fā)包方違約責(zé)任10.3違約責(zé)任承擔(dān)方式11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決費(fèi)用承擔(dān)12.合同附件12.1附件一：工程量清單12.2附件二：施工圖紙12.3附件三：材料清單13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同生效日期13.3合同終止日期14.其他約定事項14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同簽署14.4附件效力第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息承攬方名稱：________________承攬方法定代表人：________________承攬方地址：________________承攬方聯(lián)系電話：________________承攬方開戶銀行：________________承攬方銀行賬號：________________1.2承攬方資質(zhì)證明承攬方具備園林綠化施工資質(zhì)，資質(zhì)等級為________________，資質(zhì)證書編號：________________。1.3承攬方項目經(jīng)理及團(tuán)隊介紹項目經(jīng)理姓名：________________項目經(jīng)理職稱：________________項目經(jīng)理聯(lián)系電話：________________項目經(jīng)理郵箱：________________項目經(jīng)理團(tuán)隊人員名單及職責(zé)如下：（此處列出項目經(jīng)理團(tuán)隊人員名單及各自職責(zé)）第二條承攬工程概況2.1工程名稱：________________2.2工程地點(diǎn)：________________2.3工程規(guī)模：________________2.4工程內(nèi)容：（此處詳細(xì)列出工程具體內(nèi)容，包括但不限于種植、修剪、養(yǎng)護(hù)、病蟲害防治等）第三條合同工期3.1合同工期起止日期：________________至________________3.2工期延誤處理：若因非承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可順延工期，具體順延工期由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求：本工程應(yīng)符合國家有關(guān)園林綠化工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具體要求詳見施工圖紙及工程量清單。4.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：（此處詳細(xì)列出工程驗收的具體標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于植物成活率、養(yǎng)護(hù)管理、設(shè)施設(shè)備安裝等）4.3工程質(zhì)量問題處理：若發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，由承攬方負(fù)責(zé)整改，整改費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。第五條工程進(jìn)度款支付5.1工程進(jìn)度款支付方式：工程進(jìn)度款采用分期支付方式，具體支付比例及節(jié)點(diǎn)如下：（此處詳細(xì)列出分期支付比例及節(jié)點(diǎn)）5.2工程進(jìn)度款支付節(jié)點(diǎn)：（此處詳細(xì)列出每個支付節(jié)點(diǎn)的工程進(jìn)度要求）5.3工程進(jìn)度款支付流程：（此處詳細(xì)列出支付流程，包括但不限于申請、審批、支付等）第六條工程材料供應(yīng)6.1材料供應(yīng)方式：工程材料由承攬方負(fù)責(zé)采購，發(fā)包方提供材料清單及質(zhì)量要求。6.2材料供應(yīng)責(zé)任：承攬方負(fù)責(zé)按照材料清單及質(zhì)量要求采購材料，確保材料供應(yīng)及時、質(zhì)量合格。6.3材料驗收標(biāo)準(zhǔn)：（此處詳細(xì)列出材料驗收的具體標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于外觀、尺寸、性能等）第七條工程安全文明施工7.1施工現(xiàn)場安全管理：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保施工現(xiàn)場安全。7.2施工現(xiàn)場文明施工要求：承攬方應(yīng)遵守國家有關(guān)施工現(xiàn)場文明施工規(guī)定，保持施工現(xiàn)場整潔，減少對周邊環(huán)境的影響。7.3施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)：承攬方應(yīng)采取措施減少施工現(xiàn)場對環(huán)境的影響，確保施工過程中的環(huán)境保護(hù)要求得到落實。第八條工程驗收8.1工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：（此處列出具體的驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求）8.2工程驗收程序：（1）承攬方完成工程后，向發(fā)包方提交驗收申請報告；（2）發(fā)包方在接到驗收申請報告后，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗收；（3）驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告；（4）驗收不合格的，由承攬方按照驗收意見進(jìn)行整改，直至合格。8.3工程驗收資料：（1）工程驗收報告；（2）工程圖紙；（3）施工記錄；（4）材料合格證；（5）工程質(zhì)量檢驗報告；（6）其他相關(guān)資料。第九條合同解除與終止9.1合同解除條件：（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（2）一方違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施無效；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。9.2合同解除程序：（1）一方提出解除合同書面通知；（2）另一方在接到通知后確認(rèn)解除；（3）雙方簽署解除合同協(xié)議。9.3合同終止條件：（1）合同約定的工期屆滿，工程驗收合格；（2）合同約定的服務(wù)期限屆滿；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。第十條違約責(zé)任10.1承攬方違約責(zé)任：（1）未按約定完成工程，導(dǎo)致工期延誤；（2）工程質(zhì)量不符合約定，造成損失；（3）違反合同其他約定。10.2發(fā)包方違約責(zé)任：（1）未按約定支付工程款；（2）違反合同其他約定。10.3違約責(zé)任承擔(dān)方式：（1）支付違約金；（2）賠償損失；（3）采取補(bǔ)救措施。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：（1）協(xié)商；（2）調(diào)解；（3）仲裁；（4）訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)：（1）仲裁委員會；（2）人民法院。11.3爭議解決費(fèi)用承擔(dān)：（1）協(xié)商解決：由雙方自行承擔(dān)；（2）調(diào)解解決：由雙方協(xié)商承擔(dān)；（3）仲裁或訴訟：由敗訴方承擔(dān)。第十二條合同附件12.1附件一：工程量清單（此處列出詳細(xì)的工程量清單，包括項目、數(shù)量、單價、總價等）12.2附件二：施工圖紙（此處附上施工圖紙）12.3附件三：材料清單（此處列出詳細(xì)的材料清單，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價等）第十三條合同生效與終止13.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同生效日期：________________13.3合同終止日期：合同履行完畢或根據(jù)本合同約定終止。第十四條其他約定事項14.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)：本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。14.3合同簽署：本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。（此處列出雙方代表簽字蓋章）第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評估方、保險公司等，其具體身份和職責(zé)將在合同附件中明確。1.2第三方介入的目的：為了確保合同的履行，提高工程質(zhì)量，降低風(fēng)險，以及保障雙方的合法權(quán)益。2.第三方介入程序2.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的介入方式和具體職責(zé)。2.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽署補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。3.第三方職責(zé)與權(quán)利3.1第三方職責(zé)：（1）中介方：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方關(guān)系，提供信息咨詢服務(wù)。（2）監(jiān)理方：負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督。（3）咨詢方：負(fù)責(zé)對工程技術(shù)、管理等方面提供專業(yè)咨詢意見。（4）評估方：負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、成本等進(jìn)行評估。（5）保險公司：負(fù)責(zé)根據(jù)合同約定，為甲乙雙方提供相應(yīng)的保險保障。3.2第三方權(quán)利：（1）獲取甲乙雙方提供的有關(guān)工程的信息；（2）根據(jù)合同約定，對工程進(jìn)行監(jiān)督檢查或評估；（3）向甲乙雙方提出意見和建議；（4）根據(jù)合同約定，收取相關(guān)費(fèi)用。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額：（1）第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е录滓译p方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方責(zé)任限額根據(jù)其介入方式和合同約定確定。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：（1）第三方對甲方負(fù)責(zé)，甲方對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（2）甲方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)報告和資料；（3）甲方有權(quán)對第三方的工作提出意見和建議。5.2第三方與乙方的劃分：（1）第三方對乙方負(fù)責(zé)，乙方對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（2）乙方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)報告和資料；（3）乙方有權(quán)對第三方的工作提出意見和建議。5.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方是甲乙雙方共同委托的，對雙方均有責(zé)任；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和合同約定；（3）第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。6.第三方介入后的額外條款及說明6.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于提供工作場所、資料、設(shè)備等。6.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定支付第三方相關(guān)費(fèi)用。6.4第三方介入后，若因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.5第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行各自的義務(wù)。6.6第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)將第三方的工作納入合同管理，確保工程順利進(jìn)行。6.7第三方介入后，若第三方違反合同約定或法律法規(guī)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.8第三方介入后，若甲乙雙方對第三方的工作有異議，應(yīng)與第三方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向有關(guān)部門投訴或提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程量清單詳細(xì)要求和說明：（1）詳細(xì)列出工程項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、總價等；（2）工程量清單應(yīng)與施工圖紙和設(shè)計要求相符；（3）工程量清單應(yīng)經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)無誤。2.附件二：施工圖紙詳細(xì)要求和說明：（1）提供完整的施工圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等；（2）施工圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，便于施工人員理解；（3）施工圖紙應(yīng)經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)無誤。3.附件三：材料清單詳細(xì)要求和說明：（1）詳細(xì)列出所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、總價等；（2）材料清單應(yīng)與施工圖紙和設(shè)計要求相符；（3）材料清單應(yīng)經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)無誤。4.附件四：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求和說明：（1）明確第三方介入的具體方式、職責(zé)和權(quán)利；（2）約定第三方與甲乙雙方的合作期限和費(fèi)用；（3）約定第三方違約責(zé)任及處理方式。5.附件五：工程質(zhì)量檢驗報告詳細(xì)要求和說明：（1）由第三方或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并提供檢驗報告；（2）報告應(yīng)包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、結(jié)論等；（3）報告應(yīng)經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)無誤。6.附件六：工程進(jìn)度報告詳細(xì)要求和說明：（1）由承攬方定期提交工程進(jìn)度報告，包括工程進(jìn)度、存在問題、下一步計劃等；（2）報告應(yīng)經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)無誤。7.附件七：工程驗收報告詳細(xì)要求和說明：（1）由甲乙雙方共同簽署工程驗收報告，確認(rèn)工程質(zhì)量；（2）報告應(yīng)包括驗收時間、驗收人員、驗收意見等；（3）報告應(yīng)經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)無誤。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）承攬方未按合同約定完成工程，導(dǎo)致工期延誤；（2）承攬方提供的工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)；（3）承攬方未按合同約定支付工程款；（4）發(fā)包方未按合同約定支付工程款；（5）第三方未能履行合同約定的職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）承攬方違約：根據(jù)工期延誤天數(shù)和合同約定賠償比例計算違約金；（2）承攬方提供不合格工程：根據(jù)損失金額和合同約定賠償比例計算賠償金；（3）承攬方未按約定支付工程款：按中國人民銀行同期貸款利率支付逾期付款利息；（4）發(fā)包方違約：按中國人民銀行同期貸款利率支付逾期付款利息；（5）第三方違約：根據(jù)合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，如賠償損失、支付違約金等。3.示例說明：（1）承攬方未按約定完成工程，導(dǎo)致工期延誤5天，合同約定每日違約金為1000元，則承攬方需支付違約金5000元；（2）承攬方提供的某項工程不合格，造成損失10萬元，合同約定賠償比例為50%，則承攬方需賠償5萬元；（3）承攬方未按約定支付工程款，逾期付款30天，每日應(yīng)支付利息0.5%，則承攬方需支付利息4500元。全文完。二零二四年度園林綠化木工勞務(wù)承攬合同示范2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同雙方1.2項目范圍1.3術(shù)語解釋2.項目概況2.1項目名稱2.2項目地點(diǎn)2.3項目規(guī)模2.4項目工期3.工程質(zhì)量要求3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)3.3質(zhì)量保證期4.工程進(jìn)度安排4.1工程進(jìn)度計劃4.2進(jìn)度調(diào)整4.3遲期責(zé)任5.材料供應(yīng)5.1材料種類及規(guī)格5.2材料采購與供應(yīng)5.3材料驗收與保管6.工程價款及支付方式6.1工程價款構(gòu)成6.2工程款支付進(jìn)度6.3付款方式及期限7.施工現(xiàn)場管理7.1施工現(xiàn)場安全7.2施工現(xiàn)場環(huán)保7.3施工現(xiàn)場文明施工8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決期限8.3爭議解決費(fèi)用9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序11.3合同終止后果12.附件12.1附件一：工程量清單12.2附件二：施工圖紙及技術(shù)規(guī)范12.3附件三：合同雙方資質(zhì)證明文件13.合同生效及修改13.1合同生效條件13.2合同修改程序13.3合同補(bǔ)充協(xié)議14.其他約定事項14.1合同附件的效力14.2合同履行過程中的其他事項14.3合同簽訂日期及地點(diǎn)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同雙方1.1.1承包方：乙方1.1.2招標(biāo)方：甲方1.2項目范圍1.2.1項目名稱：二零二四年度園林綠化木工勞務(wù)承攬項目1.2.2項目地點(diǎn)：[具體地址]1.2.3項目內(nèi)容：包括但不限于園林綠化設(shè)計、施工、養(yǎng)護(hù)等木工勞務(wù)工作1.3術(shù)語解釋1.3.1“工程”指本合同約定的園林綠化木工勞務(wù)承攬項目1.3.2“施工圖紙”指由甲方提供的項目設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)文件1.3.3“合同價款”指本合同約定的工程總價款2.項目概況2.1項目名稱：二零二四年度園林綠化木工勞務(wù)承攬項目2.2項目地點(diǎn)：[具體地址]2.3項目規(guī)模：[具體描述，如總面積、樹木數(shù)量等]2.4項目工期：自合同簽訂之日起至[具體日期]止，共計[具體天數(shù)]天3.工程質(zhì)量要求3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到甲方要求的質(zhì)量水平3.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家及行業(yè)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收3.3質(zhì)量保證期：自工程驗收合格之日起[具體時間，如一年]內(nèi)，對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任4.工程進(jìn)度安排4.1工程進(jìn)度計劃：詳見附件一《工程進(jìn)度計劃表》4.2進(jìn)度調(diào)整：如因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商一致調(diào)整進(jìn)度計劃4.3遲期責(zé)任：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付[具體金額]違約金5.材料供應(yīng)5.1材料種類及規(guī)格：詳見附件二《材料清單》5.2材料采購與供應(yīng)：甲方負(fù)責(zé)提供材料，乙方負(fù)責(zé)材料采購及運(yùn)輸至施工現(xiàn)場5.3材料驗收與保管：材料到貨后，乙方應(yīng)在[具體時間]內(nèi)完成驗收，并對材料進(jìn)行妥善保管6.工程價款及支付方式6.1工程價款構(gòu)成：包括但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)等6.2工程款支付進(jìn)度：詳見附件三《工程款支付進(jìn)度表》6.3付款方式及期限：按照附件三的支付進(jìn)度表執(zhí)行，逾期付款的，乙方應(yīng)向甲方支付[具體金額]滯納金7.施工現(xiàn)場管理7.1施工現(xiàn)場安全：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工現(xiàn)場安全7.2施工現(xiàn)場環(huán)保：乙方應(yīng)遵守國家及地方環(huán)保法規(guī)，采取措施減少施工過程中的污染7.3施工現(xiàn)場文明施工：乙方應(yīng)保持施工現(xiàn)場整潔，遵守施工現(xiàn)場文明施工規(guī)定8.爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁委員會]仲裁。8.2爭議解決期限：爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)在[具體時間，如30天內(nèi)]內(nèi)提交仲裁委員會仲裁。8.3爭議解決費(fèi)用：仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁委員會另有裁決。9.合同解除9.1.1甲方未按合同約定支付工程款，經(jīng)催告后[具體時間，如15天內(nèi)]仍未支付；9.1.2乙方嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)甲方書面通知后[具體時間，如30天內(nèi)]仍未糾正；9.1.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；9.2合同解除程序：任何一方解除合同，應(yīng)書面通知對方，并立即停止合同項下的工作。9.3.1乙方應(yīng)立即停止工作，并將施工現(xiàn)場清理完畢；9.3.2甲方應(yīng)支付已完成的工程款；9.3.3雙方應(yīng)協(xié)商解決未了事宜。10.違約責(zé)任10.1.1甲方未按合同約定支付工程款；10.1.2乙方未按合同約定完成工程；10.1.3任何一方違反合同約定的保密義務(wù)；10.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)：違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。11.合同終止11.1合同終止條件：合同履行完畢或根據(jù)本合同約定解除合同后，合同即終止。11.2合同終止程序：合同終止時，雙方應(yīng)進(jìn)行工程結(jié)算，并簽訂工程結(jié)算確認(rèn)書。11.3.1乙方應(yīng)將施工現(xiàn)場清理完畢，并移交給甲方；11.3.2甲方應(yīng)支付乙方已完成的工程款；11.3.3雙方應(yīng)相互配合，辦理合同終止后的相關(guān)手續(xù)。12.附件12.1附件一：工程量清單12.2附件二：施工圖紙及技術(shù)規(guī)范12.3附件三：工程款支付進(jìn)度表12.4附件四：合同雙方資質(zhì)證明文件13.合同生效及修改13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改程序：對合同內(nèi)容的修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.3合同補(bǔ)充協(xié)議：補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.其他約定事項14.1合同附件的效力：合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同履行過程中的其他事項：本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.3合同簽訂日期及地點(diǎn)：本合同于[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽訂。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1第三方是指除合同雙方（甲方和乙方）之外的任何個人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設(shè)計單位、咨詢機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等。15.1.2第三方的介入應(yīng)當(dāng)是為了提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助合同雙方的合同履行，提高合同履行的效率和質(zhì)量。15.2第三方的責(zé)權(quán)利15.2.1第三方的責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，并對所提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.2.2第三方的權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用，并享有合同雙方對其服務(wù)的認(rèn)可和尊重。15.2.3第三方的義務(wù)：第三方應(yīng)遵守合同規(guī)定，確保其行為符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。15.3第三方的介入程序15.3.1第三方的選定：合同雙方應(yīng)共同協(xié)商選定第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。15.3.2第三方的介入時間：第三方介入的時間應(yīng)在合同履行過程中，且需經(jīng)過合同雙方同意。15.4第三方與其他各方的劃分說明